国际工程承包合同（二）

国际工程承包合同（二）（精选14篇）

国际工程承包合同（二） 篇1

　　总包商(以下简称甲方)：_________

　　分包商(以下简称乙方)：_________

　　甲 方和乙方于_________年_________月_________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国 _________(以下简称业主)，就在_________国的_________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施 土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分

　　包商_________年_________月_________日，_________ 号文件，现双方达成协议如下：

　　第一条 下列文件应是本分包协议的一个组成部分：

　　1._________。

　　2.合同的特殊条款。

　　3._________工程项目的技术规范。

　　4.工作范围和技术要求。

　　5.土建和安装工程分包合同的报价表。

　　第二条 定义

　　1.“总包商”：系指甲方_________。

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。

　　3.“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三条

　　第三条 工作范围

　　本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，包括以下内容：

　　1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。

　　3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。

　　4.运送由总包商提供的材料：总包商在_________库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在BKB的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。

　　5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。

　　第四条 劳动力

　　分包商应：

　　1.自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。

　　2.在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。

　　3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。

　　4.为其雇员提供食宿。

　　5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。

　　6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。

　　第五条 法定责任

　　分包商应对下列事项承担责任：

　　1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。

　　2.根据_________国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。

　　3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。

　　第六条 材料的有效利用

　　分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。

　　第七条 权利义务

　　1.分包商的权利义务：

　　(1)分包商应熟悉业主技术规范，按照业主的要求和技术规范要求，承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。

　　(2)除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。

　　(3)分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。

　　(4)该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。

　　(5)分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。

　　(6)总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。

　　(7)分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。

　　(8)分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。

　　(9)分包商应负责清扫公用道路，并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心，以免引起财产或农作物不必要的损失。

　　2.总包商的权利义务：

　　(1) 总包商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在_________总包商的仓库提取材料， 将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前_________ 周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。

　　(2)总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。

　　第八条 维修保证期

　　分包商将从接收验收证书之日起_________个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

　　第九条 意外事故或损失的责任

　　在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。

　　第十条 保险

　　1.工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。

　　2.第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。

　　3.工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。

　　4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。

　　5.不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。

　　6.所有扣减款额应记在分包商的帐上。

　　7.对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。

　　第十一条 分包工程量

　　在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在±_________%之内，则单价不作任何变化。如果变化值超过±_________%，应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。

　　第十二条 许可证和执照

　　1.总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。

　　2.办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。

　　第十三条 竣工及惩罚

　　1.根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工：

　　2.如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________%，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的________%。

　　第十四条 过错

　　1.如果总包商认为分包商存在下列过错，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。

　　(1)分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工;

　　(2)忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示;

　　(3)违反合同的规定。

　　2.如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。

　　3. 另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一 切设备，并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程 的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定。

　　4.按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项。

　　第十五条 支付条款

　　总包商应按如下规定向分包商付款

　　1.预付款，其金额为分包合同价总额的_________%，自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商;保函有效期为

　　________个月。

　　2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________%。

　　3.分段工程占分包合同价的_________%;凭暂时验收证书。

　　4.分段工程占分包价的_________%;凭最终验收证书。

　　按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起_________周内，才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付：_________国的当地货币：_________%;美元：_________%;用当地货币支付的部分在_________国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号，汇费应由总包商负担。

　　第十六条 验收工程

　　所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。

　　第十七条 税捐

　　分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。

　　第十八条 履约保函

　　在分包合同签订后_________天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份_________银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的_________%，有效期为_________个月，自本分包合同签订之日起。

　　第十九条 第_________号法律(_________国对承包工程的特定法律)

　　总包商受_________国_________号法律保护，并享有第_________条，_________条款所规定的免税权，这些免税权也适用于分包商。

　　第二十条 争议的解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第二十一条 工程资料

　　1.在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;

　　2.分包商不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。

　　第二十二条 总包商材料的延迟交付

　　如 总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时 总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准，付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于_________天时，按本条规定，分包商不能提出赔偿要 求。

　　第二十三条 如果在本协议签字之日起_________天内业主表示同意本协议，本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意，本协议便无效，任何一方都不得向对方要求赔偿。

　　总包商(盖章)：_________ 分包商(盖章)：_________ 代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　见证人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

国际工程承包合同（二） 篇2

　　国际工程承包合同 

　　（一）工程总承包合同 

　　A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在A国的一座学 

　　校的施工建设，签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下： 

　　合　同 

　　日期：1983年3月30日 

　　地点：＿＿＿＿＿市 

　　本合同经下述双方签署： 

　　1.＿＿＿＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿＿＿先生（以下简称甲方） 

　　2.＿＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿＿＿＿先生（ 

　　1983年3月20日由＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方） 

　　出生地：＿＿＿＿＿＿＿（国家） 

　　国籍：＿＿＿＿＿＿＿（国家） 

　　总部：＿＿＿＿＿＿＿（国）＿＿＿＿＿＿＿市 

　　在A国的通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信箱 

　　鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿＿＿学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已 

　　于1983年2月10日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。根据A 

　　￣ 

　　国＿＿＿部1983年2月5日第318号决议，双方缔约于下： 

　　（一）合同内容 

　　乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格 

　　表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿＿＿学校10000m2的 

　　教学楼（该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调）进行施工。 

　　乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约， 

　　按合同施工。 

　　所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 

　　（二）合同金额 

　　本合同总金额为＿＿＿＿＿＿＿第纳尔。兑换美元的比例为70％。 

　　这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。 

　　至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是双方在合 

　　同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 

　　合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种 

　　税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙 

　　方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用 

　　提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。 

　　￣ 

　　（三）工期 

　　乙方必须根据本合同第＿＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的380天 

　　之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些 

　　不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出 

　　要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 

　　（四）移交场地 

　　根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一 

　　份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪 

　　要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。 

　　（五）查看工地 

　　乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工 

　　有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通 

　　流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。 

　　（六）履约保证金 

　　乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为 

　　该合同总额的20％，或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该 

　　合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。 

　　用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十 

　　六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。 

　　该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方 

　　应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度 

　　补足保证金。否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲 

　　方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无 

　　须诉诸法院或采取其它措施。 

　　甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。 

　　（七）图纸和规范完整无缺 

　　甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随时可以更正。 

　　乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当的时候把自己的意见告诉 

　　甲方。在甲方接受这些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其自己 

　　提出来的一样。 

　　（八）施工进度计划表 

　　乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，阐明为完成本合同工 

　　程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时设施 

　　等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。 

　　（九）合同内容的变更 

　　甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15％。 

　　实际工程量的增加或减少在合同金额的15％之内，乙方无权要求任何补偿。 

　　上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价，则在责成乙方 

　　进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。 

　　根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工， 

　　乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。否 

　　则，等于放弃权利。这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，并 

国际工程承包合同（二） 篇3

　　第一部分　一般条款

　　定义

　　第一条　(一)在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：

　　(1)“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。

　　(2)“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。

　　(3)“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。

　　(4)“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。

　　(5)“工程”包括永久性工程和临时性工程。

　　(6)“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成)。

　　(7)“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。

　　(8)“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工程的材料。

　　(9)“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。

　　(10)“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。

　　(11)“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。

　　(12)“图纸”包括技术规范中包含的图纸，经工程师书面同意的对图纸的修正，以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。

　　(13)“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地，以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。

　　(14)“同意”指书面同意，包括随后对口头同意的书面确认。

　　(二)合同内容需要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。

　　(三)合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分，在解释合同不予考虑。

　　(四)“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支

　　工程师及工程师代表

　　第二条　工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。如果在业主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意，应在第二部分中予以规定。

　　工程师可随时书面授权其代表代行其职权，但应向承包人和业主提交书面授权文件。在授权期间，工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决定。

　　以下情况如此办理：

　　(1)工程师代表未否定的工程、材料，工程师仍有权否定，并决定拆除相应的建筑。

　　(2)若承包人对工程师代表的决定不满意，有权提请工程师亲自判定。

　　转让和分包

　　第三条　未经业主书面同意，承包人不得将全部或部分合同，或合同收益(除了向承包人的开户银行支付到期款项外)转让。

　　第四条　承包人不得分包整个工程。除非合同另有规定，承包人未经工程师的书面同意，不得将工程的任何部分分包出去。即使工程师同意分包，承包人仍将承担合同义务。分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、工人的行为、失误、失职一样，由承包人承担责任。为某部分工程提供劳力将不被视作分包。

　　合同文件

　　第五条　(一)在第二部分将写明下列条件：

　　合同文件使用的语言;

　　合同适用哪国的法律，按哪国法律解释;

　　如果文件用同一种以上语言书就，文件按哪种语言解释，就在第二部分中将其定为以这种语言为准。

　　(二)除非合同另有规定，合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。构成合同的几个文件可互相解释，在发生歧义和不一致时，将由工程师向承包人作出解释。

　　如果工程师对歧义进行解释时，导致承包人增加未预见的开支，经工程师证明，业主应支付相应的款额。

　　第六条　(一)工程图纸将由工程师保管，但需免费向承包商提供两份副本。如果承包人需要更多副本，则自己承担费用。完成合同工程后，承包人将图纸全部归还工程师。

　　(二)承包人所在工程现场保留一份图纸副本，以便工程师及其代表，或工程师书面授权的人士随时审查。

　　(三)如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令，导致工程延误或中断，在此情况下承包人要书面通知工程师。通知中应详细描述所需图纸、命令，为什么需要，何时需要，以及否则可能造成的延误和停工。

　　(四)如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令，而导致承包人误工和/或增加开支，工程师将决定延长承包人的规定工期。且只要开支合理，承包人将得到补偿。

　　第七条　在工程进行中，工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和指示。承包人应执行且受其约束。

　　一般义务

　　第八条　(一)根据合同条款，承包人要认真进行工程建设维护工程。只要合同规定需要，为了建设和维护工程承包人应暂时或长期提供劳力、材料、建设机械等。

　　(二)承包人将对施工现场操作和建筑方法的恰当、稳定、安全负全部责任。除非在合同中另有规定，承包人对工程师决定的永久性和临时性工程的设计、规格不负责任。

　　第九条　如果修正需要承包人签订并执行的一个合同协议，协议由业主人准备并承担费用。

　　第十条　为了执行合同，承包人在标书中应承诺按要求提供一份承包人和业主共同同意的保险公司、银行或其它保障机构开出的保函。保函数额不超过验收证书中所要求的保函数额。除非合同中另有规定，承包人将负担全部费用。

　　第十一条　业主应在招标文件中向投标者提供经过考察获得的有关工程的水文及地层资料。标书正是以这些资料为基础的，但承包人对自己的理解负责。

　　承包人被视作在提交标书前，已检查了工程现场及周围环境，掌握了关于工程性质的信息，包括地层情况，水文、气候状况，完成工程所需材料，到达现场的交通和食宿问题等。总之，承包人被认为已掌握了可能影响投标的一切必要信息，包括风险，偶发事件。

　　第十二条　承包人被认为在其标书的工程量表和价目表中已规定好价格。除非合同中另有规定，这一价格已被认为包含了其履行合同义务，正确执行合同的全部所需。如果执行合同过程中，承包人遇到一些他认为有经验的承包人也不能预见的情况或人为障碍(天气状况除外)，他将向工程师代表提交书面通知。如果工程师确认其不可预见性，将要求业主支付承包人在这种情况下增加的费用。包括：

　　(1)为执行工程师相应指示的合理费用;

　　(2)在没有工程师特别指示时，采取工程师同意的恰当措施的合理费用。

　　第十三条　承包人根据合同规定建设工程，要得到工程师满意的肯定。无论合同中是否有规定，工程师有关工程的指示承包人必须执行。承包人只接受工程师的指示，或在第二条的情况下接受其代表的指示。

　　第十四条　(一)承包人中标后，应在第二部分条件中规定的时间内向工程师提交一份执行合同的顺序计划，待工程师肯定。承包人随时应工程师或其代表的要求，提供详细叙述他进行工程安排的书面报告。

　　(二)一旦工程师发现工程实际进度与上述计划不符，将要求承包人提供一份修改的计划，保证在第四十三条规定的期限内完成工程。

　　(三)承包人向工程师或其代表提供这样的计划，并不免除他的任何合同责任。

　　第十五条　承包人在工程进行过程中或在工程师认为履行合同义务必要时，提供监督管理。承包人或其一位经工程师书面同意的全权代表应随时在现场，并负责监督管理。工程师可随时撤销对全权代表的确认，如果这样，承包商应在接到书面通知后，撤销对其的授权，不再录用他，并提供替代人选。全权代表将代表承包人接受工程师的指示，或按第二条规定接受工程师代表的指示。

　　第十六条　(一)承包人在工程进行中，需在现场雇用如下人选：

　　(1)在自己的专业范围内经验丰富的技术人员，能胜任监管工作的副代理人，工人领班和带头人。

　　(2)为及时妥善地完成工程所需的熟练、半熟练和非熟练工人。

　　(二)工程师有权要求承包人立即解雇其雇用来执行合同的人员，这些人员在工程师看来未履行职责或不称职。被解雇的人员未经工程师的书面同意，不得再被雇用。被解雇人员的职位应立即由工程师同意的称职人选接替。

　　第十七条　承包人负责根据工程师的书面指示正确地开始工程，保证工程位置、面积、水平面及各部分组合的质量，提供工程所需工具、设备和劳力。如果在工程进行中，在这些方面发生错误，承包人应负担改正的费用，直至令工程师或其代表满意，除非这些错误是由工程师或其代理提供的不准确的书面资料造成的，在这种情况下，改正费用由业主承担。工程师或其代表对开工和任何水平面路线的检查并不免除承包人保持其正确的义务，承包人应仔细保护保存开工中使用的水准基点、观测轨道、测标等。

　　第十八条　如果在工程进行中，工程师要求承包人钻孔或挖深坑，应书面提出要求。除非这一费用已包括在工程量表中，否则这一要求将被视作根据第五十一条提的附加要求。

　　第十九条　承包人在需要的时间和地点，或应工程师或及代表的要求，或应权威机构的要求，自己承担费用提供灯光，警卫等来保卫工程，保障公众的安全和便利。

　　第二十条　(一)从工程开始到按第四十八条规定的竣工证书中规定的日期，承包人负全部责任。如果工程师发出部分永久性工程的竣工证书。则承包人从证书中规定的日期起不再对这部分工程负责，这部分工程的责任转至业主。承包人要对尚未完成将在维护期内完成的工程负全部责任，除了“意外风险”以外任何原因造成的对工程或部分工程的损害、损失，承包人要负责负担费用修理好，以确保永久性工程完工时状态良好，符合合同的要求和工程师的指示。如果发生“意外风险”，则承包人按工程师的要求和第六十五条的规定修复，费用由业主承担。承包人在完成未竣工工程或履行第49、50条合同义务时，操作对工程造成损害，也要负责任。

　　(二)“意外风险”包括战争、敌对(无论是否宣战)、侵略，反叛、革命、骚乱或军事政变内战，或在工程进行中，由承包商的雇员、分包人制造的动乱、混乱，或业主使用、占用部分永久性工程，或由于工程师工程设计的原因，由核燃料燃烧或有毒爆炸物引起的辐射和污染，以及爆炸引起的各种后果，以音速、超音速飞行的飞行物的声波压力，和其他有经验的承包不能预见的事件，所有这些被称作“免除风险”。

　　第二十一条　不限制第二十条规定的责任义务，承包人要以业主和承包人的联合名义，对按合同条款在第二十条规定的时间内对除免除风险以外的任何损失投保，同时还要对维护期前产生的原因在维护期内造成的损失和承包人为履行第四十九、五十条义务而采取行动引起的损失投保，应保险：

　　(1)工程及应放入工程中的材料、设备，或加上第二部分相应条款规定的款额;

　　(2)承包商购买的替代建筑工具和其他物品。

　　保险人和保险条款均需经业主同意，业主不得无缘由地不同意。承包人应要求随时向工程师或代表出示保险单和已付的保险金收据。

　　第二十二条　(一)除合同另有规定外，承包人应对建设和维护工程中人员伤害、材料损失及财产损失对业主造成的损失和索赔进行补偿，及对有关的索赔、诉讼、损失、费用开支等进行补偿，以下补偿和损失除外：

　　(1)工程或部分工程永久使用或占用土地;

　　(2)业主在任何土地上建设工程或部分工程的权利;

　　(3)为按合同规定建设和维护工程构成的不可避免的人员和财产损失;

　　(4)由业主其代理人、或非承包人雇用的分包人的行为或失职造成的人员和财产损失，承包人认为由业主的代理人造成的损失，且可公正的认为是业主的责任，由此引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支等。

　　(二)业主应对按(一)款规定导致承包人遭受的索赔、诉讼、损失、费用和开支进行补偿。

　　第二十三条　(一)在开始建筑工程前，承包人在不限制其第二十二条规定的义务的情况下，应对非第二十二条原因造成的，而由执行工程合同造成的财产(包括业主的)损失或人员(包括业主的雇员)伤害，其所要承担的责任投保。

　　(二)保险人和保险条款均需业主的同意，业主不得无缘由的不同意。保险金额不少于标书附件的规定。承包人应要求随时向工程师或其代表出示保险单和已付的保险费。

　　(三)应有这样一个条款，即发生承包人应得到补偿的损失时，而该保险受益人为业主，则保险人就这一损失造成的开支、费用对业主进行补偿。

　　第二十四条　(一)业主不对由承包人或再承包人雇用的工人受伤或发生事故造成的损害负赔偿责任，除非事故或伤害是由业主或其代理人的行为或过失引起的，承包人应补偿业主，补偿由此引起的索赔、诉讼、费用、开支等。

　　(二)承包人应对发生这样的事故为自己所负的责任投保。保险人应经业主同意，但业主不得无缘由地不同意。承包人应在雇用工人完成工程的过程中继续保险，应要求随时向工程师或其代表出示保险单和已付的保险费收据。如果再承包人已为其雇用的工人投保，但以业主为补偿对象，则承包人的投保义务被视作已履行。承包人需要求再承包人随时应要求向工程师或其代表出示保险单和已付的保险费收据。

　　第二十五条　如果承包人未履行第二十一、二十三、二十四条的保险义务，或其他合同要求的保险义务，业主将进行相应投保，支付保险金，随时从应付给承包人的款项中扣除，或认作承包人的负债。

　　第二十六条　(一)承包人应注意所有国家、政府的法律、法规、条例、规章制度及与执行工程合同有关的地方或其他权利机构的规章细则，以及财产和权利将受到工程影响的公共团体和公司的规章，并交纳规定的费用。

　　(二)承包人将遵守以上法规、制度，如因违反上述法规而使业主受惩罚，将保险业主得到补偿。

　　(三)如果工程师确认承包人应付这样的费用，则业主应再支付给承包人。

　　第二十七条　任何在工程现场发现的化石、钱币、有价物、或文物、建筑物和其他具有地质、考古价值的物品均属业主的财产。承包人应采取恰当的措施，防止他的工人或其他人移走或损坏这些物品，并立即通知工程师代表，然后按代表的指示处理这些物品，费用由业主承担。

　　第二十八条　承包人应保证业主不受对工程施工中使用的建筑设备、机械材料方面受保护权利和专利权，设计、商标等侵权行为引起的索赔和诉讼的损害，并对其所受损害、支付的费用、开支进行补偿。除另有规定外，如果要为工程建设需取得石头、沙子、砂砾、泥土和其他材料，承包人负责支付吨位费、使用费租金和其他费用。

　　第二十九条　凡是工程建设所需要的操作，只要符合合同的要求，均可进行，但不应在不恰当的情况下妨碍公众的便利，不应妨碍公共或私人道路的通行、使用和占用，无论财产所有人是业主还是其他人，如果发生承包人负责的这类事件，承包人应保证业主不受由此引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支的损害，并对其进行补偿。

　　第三十条　(一)承包人应采取各种必要的手段，防止与工程现场相通的公路、桥梁由于施工而遭受损害。承包人和再承包人应选择路线、车辆，限制分散卸货，使因运输设备、材料到施工现场增加的运量被限制在合理范围内，从而避免对公路、桥梁不必要的损害。

　　(二)如果承包人需要运送货物经过部分公路、桥梁，包括建筑设备、机械，建成的部分工程，而这种运送极有可能损坏公路、桥梁，除非采取特殊保护和加固措施。承包人在运送货物前应通知工程师或其代表货物的重要及其他特殊事故，还要告知他打算采取的保护、加固方法。除非工程师在接到通知14天内指示不必要采取这样的方法，承包人将采取行动或按工程师的要求实施修改后的方案。除非承包人在工程量表中包含了保护加固公路、桥梁的任务，保护加固费用由业主向承包人支付。

　　(三)如果在工程进行中或以后的时间里，承包人因工程损坏公路、桥梁而被要求索赔，应立即告知工程师。业主将商洽解决办法并支付索赔款，并对承包人因此受到的索赔、诉讼、损害、费用、开支进行补偿。如果工程师认为造成索赔或部分索赔的原因在于承包人未履行其上述(一)(二)的义务，则经工程师确认的由承包人造成的损失，由承包人补偿给业主。

　　(四)如果工程需要承包人使用水路运输，上述条款中的“公路”应包括船闸、码头、防波堤或其他有关的水路设施，“运输工具”应包括船只，上述条款同样有效。

　　第三十一条　对不包括在合同中的工程和业主签订的其他与合同工程有关的辅助合同项目，承包人按业主的要求，为其他业主雇用的承包人及其工人，业主雇用的工人和其他在工程现场可雇用的机构进行工作提供合理的机会。如果承包人应工程师或其代表的要求，为其他承包人业主或其他机构使用他负责维护的路段提供便利，或使用他施工现场的脚手架等其他设备，或提供类似的服务，则业主应向承包人支付工程师认为合理的费用。

　　第三十二条　在工程期间，承包人应保证工程现场没有不必要的障碍物，妥善储存、处置建筑设备和多余的材料，从现场清理走残余物、垃圾和其他不再需要的临时工程。

　　第三十三条　工程完成后，承包人应把所有建筑设备、多余材料、垃圾和各种临时工程从现场清理走，使其整洁，令工程师满意。

　　第三十四条　(一)承包人自己安排雇用当地或其他来源的劳工，除合同另有规定外，负责劳工的交通、食宿和工资。

　　(二)只要按当地情况可行，承包人应向工程现场的人员、工人提供适当饮用水和其他用水，并令工程师代表满意。

　　(三)除非按照现行的法律法规及政府规章，承包人不得进口、出售、给予、易货或处置任何烈性酒和毒品，也不得允许再承包人、代理人或雇员进口、销售、赠予和易货及处置。

　　(四)承包人不得也不允许向他人给予、易货，处置任何武器、弹药。

　　(五)承包人在处理与雇用工人的关系中，应充分考虑公认的节假日及导致和其他习俗因素。

　　(六)一旦爆发了传染病，承包人将遵守并执行政府或地方医疗卫生机构为治疗疾病所制定的规章、命令及要求。

　　(七)承包人应随时采取合理的预防措施，防止其雇员中发生非法骚乱或混乱行为，并保证工程附近地区人员和财产的安全、和平。

　　(八)承包人要对其再承包人遵守上述条款负责。

　　(九)其他有关劳工和工资的条款如有必要可在第二部分的第三十四条作出规定。

　　第三十五条　承包人应工程师的要求，向工程师代表或其办公室，按要求的格式和时间提交一份详细报告，报告其在工程现场雇用的监督人员和不同等级工人的情况。如工程师代表要求，还应报告建设设备的情况。

　　材料和工艺

　　第三十六条　(一)各种工程材料和工艺均应符合合同的规定和工程师的指示，且随时接受工程师的检验。检验可在制造、装配地、施工现场或合同规定的任何地点。承包人要为检查、测量、检验工程及其质量，或材料的重量、数量提供所需的帮助、工具、机械、劳力和材料，如果工程师要求，承包人应将材料在应用于工程前提供样品供检验。

　　(二)如果合同中有明确规定，则提供样品的费用由承包人承担;否则费用由业主支付。

　　(三)合同中明确要求的检验，其费用由承包人负担。对于那些货载检验和工程设计是否符合要求的检验，在合同中均有列举，承包人可将其费用计入投标价格。

　　(四)如果是工程师要求的检验，而

　　(1)合同中没有规定，或

　　(2)合同中未列举，或

　　(3)虽有规定，但工程师指示由独立的第三人在现场、制造、装配地以外的地点进行检验，当检验表明工艺、材料不符合合同条款或工程师指示时，检验费用由承包人承担。否则，费用由业主负担。

　　第三十七条　工程师和他授权的任何人随时可以去工厂、工程准备地或工程所需材料、制成品、机械的来源地。承包人应为他们获得这种权利提供一切便利和帮助。

　　第三十八条　(一)未经工程师或其代表的同意，任何工程不得被覆盖或遮掩，承包人要为工程师或其代表提供充分的机会，检验将被覆盖或遮掩的工程，并在永久性工程开始前检查地基。承包人应及时通知工程师代表部分工程或地基待于检验。工程师代表不应拖延这样的检验，除非他认为检验没必要，并通知承包人。

　　(二)应工程师的指示承包人要随时打开已覆盖的工程部分，并负责再次施工至工程师满意。如果被覆盖和遮掩的工程部分符合合同的要求，且满足(一)的条件，则开盖和再施工费用由业主承担。否则，所有费用由承包人负担。

　　第三十九条　(一)在工程施工中，工程师有权随时书面要求：

　　(1)按要求把工程师认为不合适的材料在指定的时间内从现场清理走;

　　(2)用合适的材料替换;

　　(3)无论先前是否检验过或已支付中期付款，工程师认为不符合合同的材料要换掉，不合格的工艺要重新施工。

　　(二)如果承包人未执行工程师的上述命令，业主有权雇用其他人完成以上工作。由此产生的费用和杂费业主可从承包人处取得，或由业主从该支付给承包商的钱款中扣除。

　　第四十条　(一)承包人应工程师的书面要求，在工程师认为必要的时间内，停止工程或部分工程的施工，如有必要在此期间要负责保证工程的完好，承包人按工程师指示这样做所产生的额外费用，由业主承担。但以下情况除外：

　　(1)在合同中规定的停工;或

　　(2)由承包人的错误而引起的必要停工;或

　　(3)由工程现场天气引起的必要停工;或

　　(4)非由工程师或业主的错误引起，或不由第二十条“免除风险”引起的，为正确施工或保证工程安全的停工。

　　如果承包人不在工程师提出要求后的28天内书面通知工程师其要求，则无权获得额外的费用。如果工程师认为承包人的要求是合理的，则由他来决定支付给承包人的款额和停工时间。

　　(二)如果按工程师的要求，工程或部分工程停工九十天后仍未得到工程师重新开工的命令，除了上述(一)中(1)(2)(3)(4)的情况外，承包人将向工程师发出书面通知，要求其在收到通知后二十八天内决定重新开工。如果在此期间仍未得到开工的决定，承包人可书面通知(但不一定这样做)，视只影响部分工程的停工为对这部分工程的省略，视影响整个工程的停工为业主放弃合同。

　　开工时间和延误

　　第四十一条　在接到工程师的书面通知后(除非在工程师命令或认可，或承包人不能控制的情况下)，承包人应在标书附录中规定的期限内开始工程施工，且迅速不拖延。

　　第四十二条　(一)业主在工程师书面命令开工后，应授权承包人使用部分现场，使承包人能开工和按第十四条规定的进度计划施工。此后业主按施工计划的要求，在书面通知工程师后，应授权承包人使用施工所需的其他现场部分。如果业主不能按本条规定授权承包人使用现场，而导致承包人误工或增加费用，由工程师决定延长完工期，并确定应由业主承担的补偿承包人的合理费用开支。

　　(二)承包人将承担通向施工现场的特殊或临时道路通行费用。承包人将支付为进行工程而在现场外膳宿供应费用。

　　第四十三条　按合同要求，在整个工程完成前各部分工程要完工，整个工程应在合同第四十八条规定的期限内完成。期限从标书附录中规定的开工期的最后一天算起。可按第四十四条的规定延期。

　　第四十四条　非由于承包人的错误行为，而由于增加工程量或工程延误或特别恶劣的天气原因，或其他可能发生的特殊情况，承包人有权要求工程延期。延长时间由工程师决定，并分别通知业主和承包人。除非承包人在额外工程开始后或特殊情况发生后28天内向工程师代表提交详细情况，说明其有权获得延期，工程师不一定把增加工程量和特殊情况列入考虑。承包人提供的情况要准备接受调查是否属实。

　　第四十五条　除非合同中有相反的规定，未经工程师代表的书面允许，任何永久性工程不得在确认的休息时间一夜间或星期天进行，也不得在其他当地的假日进行。但为挽救生命或财产或维护工程安全需要采取不可避免的行动时，承包商应立即通知工程师代表，本条款的规定不适用于传统轮作或倒班进行的工作。

　　第四十六条　如果因承包人无权要求工程延期的原因，工程师认为工程进度太慢，不能确保按规定时间或在延长期限内完工，或完成某部分工程，将书面通知承包人。承包人要采取必要的措施，工程师将同意加速工程进度，以便能在规定时间或延长期限内完工或完成某部分工程。承包人无权要求他人为采取这样的措施多付款。如果因接到工程师这样的通知，承包人需得到其允许在休息日一夜间或星期日或当地的假日工作，工程师不得无故拒绝。

　　第四十七条　(一)如果承包未在第四十三条规定的时间内完成工程，将向业主支付合同中规定的违约罚款，此罚款不作为第四十三条规定时间与实际确认完工时间之差的罚款。在不损害其他补救措施的同时，业主可从他手中任何应支付给承包人的款项中扣除上述违约罚款。而这一切均不免除承包人完成工程的义务和合同规定的他的其他义务。

　　(二)如果在全部工程完工前，部分工程按第四十八条规定已经工程师确认完成，业主已开始使用，且合同中没有其他条款作相应规定，则应支付的违约罚款按已完成工程占全部工程价值的比例削减。

　　(三)如果愿在合同中规定有关全部或部分工程完工的奖励，可在第二部分的第四十七条规定。

　　第四十八条　(一)当全部工程完成且令人满意地通过了合同规定的最后检验，承包人将向工程师或其代表发出通知，并承诺在维修期内将完成任何未完成的工作。上述通知和承诺均应采用书面形式，且被视作承包人的要求，要求工程师提供工程竣工证书。工程师应在承包人发出通知后的21天内向承包人发出工程竣工证书，上面注明他确认的按合同完工的日期，并交给业主一份证书副本;或给承包人书面指示，指出他认为在发出证书前承包人尚需完成的工作。工程师在书面指示后还应指出影响工程完工的工程缺陷。承包人在令工程师满意地完成工程并修正缺陷后的21天内有权收到竣工证书。

　　(二)同样，按(一)规定的程序，在如下情况下，承包人可要求工程师发出竣工证书：

　　(1)在合同中规定了另外完工期限的部分永久性工程完成;

　　(2)工程的一部分已经完成，令工程师满意，且已被业主占用。

　　(三)如果部分永久性工程已完成且令人满意地通过了合同规定的最后检验，工程师应在全部工程完工前发出这部分工程的竣工证书。一旦证书发出，承包人即被视作已承诺在维修期完成未完成的工作。

　　(四)如果针对部分工程在全部工程完成前发出了竣工证书，如证书中未明示，并不视作在地面或地表重做工作已完成。

　　缺陷责任

　　第四十九条　(一)“缺陷责任期”一词指标书附录中定义的缺陷责任期，从工程师按第四十八条规定确认的完工日开始计算。如果工程师发出了多份竣工证书，则分别从其完工日开始计算，各部分工程的缺陷责任期作相应规定。

　　(二)为了按合同的条件在缺陷责任期结束后尽可能快地将工程转给业主且令工程师满意(合理损耗除外)，承包人应尽快完成按48条的规定在完工日尚未完成的工作。在缺陷责任期内，或缺陷责任期结束后14天内，工程师或其代表如在检查中发现问题，书面通知承包人后，承包人应负责修理、修正、再建、调整、改正缺陷和其他错误。

　　(三)如果工程师认为需要修理等工作是因为承包人使用的材料、工艺不符合合同的要求，或因为承包人未履行合同中明确规定或不言而喻的他的义务，则修理等费用由承包人承担。如果工程师认为是其他原因造成的，则费用将得到评估，算作增加的工作量。

　　(四)如果承包人未做前款工程师要求的工作，业主有权雇用他人做此工作。如果工程师认为此工作本应由承包人自己支付费用完成，则产生的费用业主可向承包人索取，或从应付给承包人的钱款中扣除。

　　第五十条　应工程师的书面要求，承包人应在工程师的指导下，对施工过程中或缺陷责任期出现的缺陷、瑕疵和错误进行检查。除非上述缺陷按合同规定应由承包人负责，检查工作的费用由业主承担。如果确应由承包人负责，则检查费用由承包人负担，且他应按照第四十九条的规定，自负费用进行修理和改进。

　　变更、增加和省略

　　第五十一条　(一)若工程师认为有必要，他可对工程的形式、质量、工程量作变更，他有权要求承包人完成下列工作：

　　(1)增加或减少合同工程的工程量;

　　(2)省略部分工作;

　　(3)改变部分工程的特性或质量;

　　(4)改变部分工程的地层、路线、位置和面积;

　　(5)为完成工程增加必须的工程量。

　　但这样的变更不会使合同失效，变更所需费用将在确定合同价格时予以考虑。

　　(二)没有工程师的书面命令，承包人不得作变动。如果增加或减少工程量不是由于本款规定的要求，而是因为与工程量的规定相比或多或少，则不要求书面命令。如果工程师因为某种原因认为可以口头命令，则承包人应按命令去做。不论在承包人开始执行命令前后，工程师提出的对口头命令的书面确认，都被视作本款意义上的书面命令。如果承包人在7天内书面向工程师确认其口头命令，工程师14天内未与驳回，则被认为是工程师所作书面命令。

　　第五十二条　(一)所有按工程师命令增加或省略的工程量均应按合同价格表中工程师认为适用的项目进行估算。如果工程师认为没有合适的项目可供选用，则应由工程师和承包人商谈达成一个适当的价格。如果双方意见有分歧，由工程师决定一个他认为适当的价格。

　　(二)如果工程师认为因工程量有所增加或减少，使合同中规定的某项工程的价格不再合理，则应由工程师和承包人商谈达成一个适当的价格。如果双方意见有分歧，则由工程师决定一个他认为适当的价格。

　　除非书面命令给出后，或在增加工程量的情况下在工作开始之前，尽快给出以下通知，不得按上述(一)增加或减少工程量，不得按(二)改变价格。

　　(1)承包人通知工程师他打算要求额外付款或改变价格，或

　　(2)工程师通知承包人他打算改变价格。

　　(三)如果在确认工程完工后，发现增加或减少的工作量超过验收证书中规定量的10%(除去临时费用和工作补助)，是由于下列原因而非其他原因造成的;

　　(1)变动命令累计的结果，和

　　(2)对工程量表中估计工程量的修正，不包括临时费用，工作补助和按条款七十所作价格调整，

　　则合同价格应由承包人和工程师商量修正。如果双方意见不一致，由工程师在考虑使用材料，相关因素及承包人执行合同总费用等因素的基础上决定价格。

　　(四)如果工程师认为有必要可书面命令增加的工程或替换工程采用加班形式完成。承包人将按合同中加班表的有关规定，以其标书中附录的价格表为基础得到支付。

　　承包人应向工程师提供必要的收据、凭证，在订材料之前，向工程师提交报价表，待其批准。

　　针对所有加班进行的工程，承包人应在其进行中每天向工程师代表提供详细清单，注明所有加班人员的姓名、职务和加班时间，一式两份，还应提供说明书，标明加班中使用的材料和设备的规格、数量(不包括前面提到的按加班表增加工程量所使用的设备)，一式两份。清单和说明书经工程师代表确认后，将在其中一份上签字，退还承包人。

　　每月末承包人应向工程师代表提交一份标价的说明书，说明使用的劳力、材料和设备。如未及时完整地提供清单，将得不到支付。如果工程师认为要求承包人按上述规定提交清单和说明书是不现实的，则工程师有权决定对加班工时及使用的材料、设备支付合理的款额。

　　(五)每月承包人应向工程师代表提交一份详细、全面的报告，说明他认为自己应得的增加款额，和前一个月他应工程师要求增加的工程量。

　　对未包括在清单内的工程量和费用不能要求中期或最终支付。如果承包人在事先书面告知工程师他将对增加的工作量要求付款，则即便他未遵守上述规定，工程师有权要求对这样的工程量和费用进行支付。

　　设备、临时工程和材料

　　第五十三条　(一)承包人提供的所有建筑设备、临时工程和材料在运到施工现场后，均视作完全用于工程施工。除非是把它们从现场一部分移到另一部分，否则在没有工程师书面同意的情况下，不得移动。而工程师不得无故不同意。

　　(二)工程完工后，承包人应即时从现场把所有建筑设备、临时工程及剩余的材料清理走。

　　(三)除了在第二十条和第六十五条规定的情况下，业主对上述建筑材料、临时工程及材料的损失、损坏不负责任。

　　(四)如果因工程需要，需进口某些建筑设备，业主应帮助承包人在需要时从政府部门得到必要的许可，以便按上款清理现场时再出口这些建筑设备。

　　(五)业主应帮助承包人在需要的时候为工程所需的建筑设备、材料和其他物品通关。

　　(六)其他影响建筑设备、临时工程和材料的条件可在第二部分的第五十三条中作出规定。

　　第五十四条　执行第五十三条并非暗示工程师同意选择这样的材料或其他与工程相关的事项，也不妨碍工程师拒绝使用某种材料。

　　计量

　　第五十五条　工程量表中的工程量只是估计数字，不应认为是承包人履行合同义务所进行的实际工程量。

　　第五十六条　除非另有规定，工程师应计量并决定按合同进行的工程量的价值。如果工程师要对某部分工程进行计量，应通知承包人授权的代理人或代表。代理人或代表应立即参加或派一名有资格的代理人帮助工程师或其代表进行计量，并提供所有工程师或其代表要求的详细情况。如果承包人未参加或未派代理人参加，则工程师进行的计量或他同意的计量被视作对工程量的正确计量。如果计量永久性工程时需要记录和图纸，工程师代表应按月准备记录和图纸。如果承包人被书面要求，应在14天内参与检查这些记录和图纸，并决定是否同意工程师代表准备的记录和图纸，如果同意应签字。如果承包不参加检查，记录和图纸则被视作是正确的。检查完毕后，承包人应在14天内书面通知工程师代表哪一部分记录和图纸他认为不正确，由工程师作出决定，否则即使承包人不同意或不签字，记录和图纸也被视作是正确的。

　　第五十七条　除非合同另有规定，工程计量应采用净值，不管惯例和当地习惯怎样。

　　暂定金总额

　　第五十八条　(一)暂定金总额是指在合同工程量表中规定的，按工程师的指示使用全部、部分或不使用，以进行工程，提供货物、材料、服务或用于偶发事件款额。合同价格应包括工程师可同意使用的与暂定金总额有关的工程、供货或服务费用。

　　(二)对每一笔暂定金总额，工程师有权命令：

　　(1)进行工程，包括承包人提供货物、材料、服务。合同价格应包括按第五十二条确定的工程、货物、材料和服务的价值。

　　(2)由指定分包人进行工程，提供货物、材料或服务。将付给承包人的款项按第五十九条(四)确定和支付。

　　(3)承包人采购货物和材料，将对给承包人的款项按第五十九条(四)确定和支付。

　　(三)承包人应工程师的要求，应提供临时费用支出的所有有关报价、发票、凭证、帐目和收据。

　　指定分包人

　　第五十九条　(一)所有在合同暂定金总额项下进行工程或提供货物、材料、服务的专家、商人、手工工人和其他人，由业主或工程师同意，选择或指定，还有按合同规定由承包人分包完成工程，提供货物、材料、服务的人，均被视作由承包人雇用的分包人，在此合同中称为“指定分包人”。

　　(二)在承包人有合理原因拒绝时，可不因业主或工程师的要求，或出于某种义务雇用指定分包人。承包人也不雇用那些在下列条件下拒绝参加分包的人：

　　(1)针对分包合同中的工程、货物、材料、服务，指定分包人对承包人承担如承包人按合同对业主承包的义务和责任;并保证承包人不受因为履行义务、责任而引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支的损害，并对承包人进行赔偿;

　　(2)指定分包人应保证承包人不受因指定分包人、其代理人、工人的疏忽或错误使用承包人，提供的用于完成合同的建筑设备、临时工程而引起的索赔的损害，并负责赔偿。

　　(三)如果暂定金总额项下的服务包括设计任何一部分永久性工程或确定与工程一体的设备机械的规格，这样的要求应在合同或指定分包合同中明确规定。指定分包合同应说明，负责提供此种服务的指定分包人应保证承包人不受因未履行义务而引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支等的损害，并对承包人进行赔偿。

　　(四)由指定分包人负责进行的工程，提供的货物、材料或服务中，以下应包括在合同价格中：

　　(1)按分包合同和工程师的指示，承包人应支付的和已实际支付的款项;

　　(2)工程量表中由承包人提供劳务的

国际工程承包合同（二）相关文章：