弱电设计施工合同

弱电设计施工合同（通用28篇）

弱电设计施工合同 篇1

　　合同编号：_________

　　甲　方：_________　　地　址：_________　　电　话：_________　　联系人：_________　　传　真：_________　　邮　编：_________

　　乙　方：_________　　地　址：_________　　电　话：_________　　联系人：_________　　传　真：_________　　邮　编：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________　　　　乙方(签章)：________

　　年月日：

弱电设计施工合同 篇2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　身份证号码：

　　乙方： (以下简称乙方)

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：曲江·观山悦(二期)消防火灾自动报警系统工程

　　二、工程地点： 西安市雁塔区雁塔南路

　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。

　　四、计价方式：按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：人工费承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(20xx)元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点(35 )元，安装部分每点(10)元，调试部分每点(10)元。

　　3.结算方式:按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九.违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：(消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，

　　乙方两份，效力等同。

　　甲方： 乙方：

　　开户行： 开户行：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 签订日期：

弱电设计施工合同 篇3

　　发包人(甲方)：

　　设计人(乙方)：

　　甲乙双方根据___年___月___日签署的建设工程设计合同(编号，以下简称“原设计合同”)，就以下事项达成一致并签订本设计合同补充条款。本合同补充条款为原设计合同的组成部分，与原设计合同具有同等法律效力。如本条款与原设计合同存在不一致之处，以本条款为准。

　　一乙方工作服务范围：

　　甲方委托乙方承担“工程”设计，设计范围为住宅及配套工程单体设计，乙方接受甲方的施工图设计任务书并负责完成以下条文所指定的全部设计工作，全部设计工作将包含两个阶段的设计成果(仅指住宅项目施工图设计)：

　　1.施工图设计阶段

　　2.外线施工图设计及施工后期配合阶段

　　1.第一阶段——施工图设计

　　1.1.设计周期：

　　预计用时__周，其中包括一次中期沟通会和一次设计成果汇报会(报送施工图审查之前)。

　　1.2.工作内容:

　　1.2.1.在扩初设计成果的基础上完成施工图设计。

　　1.2.2.协助甲方完成人防施工图设计报审、消防施工图设计报审以及施工图设计审查等相关报批工作并提交相应设计图纸。

　　1.2.3.协助甲方制定标书、工程量表等全套招标文件，供甲方按现行规定进行工程招标，协助甲方评核投标书中有关技术部分的内容。

　　1.3.提交成果:(以下成果均应提供电子版文件)

　　1.3.1.消防施工图报审图(份数及图纸要求按照审批部门要求)

　　1.3.2.人防初步设计报审图(份数及图纸要求按照审批部门要求)

　　1.3.3.施工图审查报审图(份数及图纸要求按照审批部门要求)

　　1.3.4.正式施工图蓝图18套，A3白图2套

　　1.3.5.所有住宅外立面彩色分格图(A3白图3套，配合外立面施工)

　　1.3.6.设备选型建议书、建材样板、施工监理招标临时用资料(仅指总平面及设计说明)等各一份

　　1.3.7.根据最终选材提供各地块最终版效果图各两张。

　　1.3.8.本阶段其他成果要求详见合同附件三。

　　2.第二阶段——外线施工图设计及施工后期配合

　　2.1.设计周期：

　　预计在第一阶段工作完成之时或之前开始此阶段工作。

　　2.2.工作内容:

　　2.2.1.完成外线施工图设计。

　　2.2.2.监督施工进度和质量，解决施工现场出现的问题，确保工程按期高质量完成。

　　2.2.3.协助承建商和甲方申领许可证手续，会同其他设计顾问/单位负责向承建商进行技术交底和提供一切所需的资料，解答承建商的问题，签发设计变更或工程洽商，工程样板实施，检查和审批承建商提供的施工图、放线图、样板及材料、半成品试验报告等。

　　2.2.4.协助甲方验收竣工楼宇，协助甲方审查承建商提交的书面保证及保修手册等有关文件。审核承建商提交的竣工图，协助甲方办理一切有关的竣工手续。

　　2.3.提交成果:(以下成果均应提供电子版文件)

　　2.3.1.外线施工图18套，成果包括：管线综合图及外线单线设计施工图(包括给水、中水、消防、排水、雨水等)。管线综合图设计深度要求详见《合同附件三(扩初)施工图设计要求反馈表》之设计要求第5条。

　　2.3.2.设计变更等相关文件。

　　3.其他说明：

　　3.1.本合同规定的乙方设计工作不包括环境评估、园林景观设计、基地红线外的道路及交通设计、高压变电及其以外的供电设计、煤气供应外线设计、电信系统外线设计、有线电视系统外线设计、弱电工程二次设计等，以上设计由各专业设计单位负责，费用由甲方自理。

　　3.2.外线单线施工图设计包含在原设计合同之内。

　　二乙方的基本职责

　　1.乙方在完成合同所规定之基本职责的同时，务须遵守和执行国家和当地政府制定的有关规范、规定和标准，严格按照双方约定之各阶段设计进度开展各项工作，各阶段设计成果在获得甲方认可后方可进行下一阶段的设计工作。

　　2.对于甲乙双方共同确认的设计方案，乙方只有在征得甲方同意后方可做出修改，否则，甲方将视乙方违约并保留追究其相应责任的权利。

　　3.工作会议

　　3.1.设计例会：原则上每个设计阶段至少组织两次设计例会，其中包括一次中期交流会以及一次设计成果汇报会。设计例会时间由双方根据工程进度协商确定。

　　3.2.工程例会：现场开工后，甲方将于每周定期召开工程例会，乙方应派相关设计负责人到会了解工程进度、解决现场问题。

　　3.3.对于所有需乙方出席的各类会议或会见，甲方应至少提前两天通知乙方，乙方应召集相关人员按时出席;如乙方特定人员因故不能到会时，乙方在征得甲方同意后可安排其他人员代替出席;如发生无故不出席会议的情况，甲方将视乙方违约并保留追究其相应责任的权利。

　　4.设计修改或变更：

　　4.1.一般情况下，如不违反国家及地方制定的法规、规范和标准，甲方提出的设计变更或修改意见均应被视为合理有效的，乙方应认真对待并积极配合进行设计修改工作，并对修改后的`设计负责。

　　4.2.乙方出具的设计变更应注明变更原因，并采用统一的标准格式，一式六份，发至甲方设计管理部，变更内容经产品研发部审核确认后下达施工单位。未经甲方许可，乙方不得直接与施工单位办理变更，在这种情况下出具的变更将视为无效，由此引发的后果将由设计院与施工单位共同承担。

　　5.为保证项目的顺利进行，乙方提交的项目总负责人、工程主持人及各专业负责人名单一经甲方认可将作为附件(详见合同附件)写入合同，列入名单的人员在工程竣工验收前乙方不得随意变更。如需变动，乙方应提前30天以书面形式通知甲方，在征得甲方同意后方可进行人员变更，否则甲方将视乙方违约并保留追究乙方违约责任的权利。

　　6.乙方应积极配合甲方的各项申报审批工作，提供各项申报审批工作所需的图纸、相关说明、数据指标及电子版文件，确保审批的顺利通过并对所提供的图纸及文件的准确性负责。对于政府有关主管部门提出的问题及要求，乙方应无条件进行技术文件解释及设计修改工作。

　　7.对于甲方聘请的专业设计单位，乙方有义务进行工作协调与配合，提供相关图纸、数据、说明及电子版文件。如甲方需要，乙方应审核其设计成果(如室内装修设计、钢结构设计及玻璃幕墙设计等)，如其设计成果与乙方的设计发生矛盾，乙方有责任协助甲方协调解决，以确保各方设计相互吻合。由于增加工作量所发生的费用，由甲乙双方另行协商。

　　8.乙方应积极配合甲方的销售签约工作，并根据甲方的要求及时提供单元户型平面图、技术经济指标、车位图等相关图纸及电子版文件。乙方应对所提供的图纸及文件资料的准确性负责。

　　9.乙方应积极配合甲方的面积预测与实测工作，并根据甲方要求及时提供相关图纸、说明资料及电子版文件。乙方应对所提供的图纸及文件的准确性负责。

　　10.乙方应尽最大可能降低工程的建安成本，施工图设计预算中单方成本及用钢量的具体要求详见设计任务书。如乙方设计超出甲方对成本限额的要求，甲方有权要求乙方重新调整设计，由此造成工期延误并带来经济损失时，甲方有权向乙方索赔。

　　11.各类图纸及文件应由乙方负责按时送至甲方指定地点。

　　三设计进度

　　按双方签认的设计进度表进行，具体日期根据实际进度进行调整。

　　四违约责任

　　如乙方出现较大设计失误或未能按照原设计合同及本补充条款的要求提供合格的设计文件和及时的现场服务，并由此引发施工质量问题造成返工和工期延误时，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。其他条款同原合同第七条。

　　五奖惩约定

　　1.奖励措施:

　　1.1.由于甲方变更原定设计工作量和进度计划并造成乙方加班加点的，甲方将以增补设计费和奖金的形式予以奖励，具体费用由双方另行协商。

　　2.惩罚措施：

　　2.1.由于乙方设计失误[①]造成现场结构性、系统性拆改情况发生时：发生第一次失误，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币1000元;发生第二次失误，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币20__元;发生第三次失误，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币4000元，以此类推。扣费计算公式为：M=1000x2n-1(M—扣除的设计费;n—出现失误的次数，n≥1)

　　2.2.由于设计原因造成业主有效投诉者，每发生一件(同类问题按一件计)甲方将从乙方的设计费中扣除人民币10,000元。

　　2.3.由于设计违反国家相关法律法规而造成图纸审批或工程验收(除工程竣工验收外)无法在正常周期(政府部门规定的审批工作日)内通过时，每发生一次，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币10,000元。由于设计违反国家规范、标准而造成工程竣工验收无法在正常周期(政府部门规定的审批工作日)内通过时，每次甲方将从乙方的设计费中扣除人民币20,000元。

　　2.4.施工现场发现的设计漏项[②]，每栋楼每专业允许出现两项，当出现第三项时，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币1000元;当出现第四项时，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币20__元;当出现第五项时，甲方将从乙方的设计费中扣除人民币4000元，以此类推。扣费计算公式为：M=1000x2n-3(M—扣除的设计费;n—出现的漏项数，n≥3)

　　2.5.乙方由于以上第2.1～2.4项原因造成工程投资增加的，甲方除按每项条款规定扣除乙方相应的设计费之外，还将额外从乙方的设计费中扣除追加投资额的1%作为补偿。

　　2.6.对同一单体的扣款上限为该单体设计费的100%，不作追加。

　　2.7.扣款将在扣款事实认定后的第一次付款时予以执行，如扣款金额高出甲方应付设计费金额，则乙方应向甲方补足差额部分。

　　六其他约定

　　1.与上述各条款相关的工作所发生的费用均已包含在设计费之中。甲方于本合同之外提出的其他要求如有费用发生，双方另行协商解决。

　　2.甲方要求乙方提交的设计文件的数量超出合同约定的数量时，超出部分的费用由甲方另付，乙方应据实填写甲方提供的《加晒图纸明细单》，甲方将以此为依据进行加晒图纸费用的结算。

　　3.设计过程中，当相关政府部门的批文不能按时取得时，乙方可以甲方出具的书面确认函为依据开展相关工作，如因甲方的要求与之后取得的政府批文内容不符而出现问题时，后果由甲方自负。

　　4.乙方向甲方提交的设计成果(包括图纸、说明书以及相关文件资料等)之所有权归甲方所有。当甲方无故拖欠乙方应得设计费时，乙方有权保留设计成果的留置权。

　　5.甲方有权参与或聘请技术专家(有关费用由甲方负责)参与乙方的技术方案优化评选，在听取各方意见后确定技术实施方案。

　　6.在不同的设计阶段(施工图阶段)，设计院应及时提供相应的与该工程相关的所有资料(包括电子版的计算模型和计算书)。

　　7.乙方将有关桩基布置图和桩基节点详图及桩基轴力、桩基承载力等数据和图纸向甲方进行中间汇报，由甲、乙双方共同确认后方可进行后续工作。甲方应在收到乙方提交的相关成果后48小时内答复乙方。

　　8.上部结构方案应满足甲方设计要求。乙方所提出的上部结构方案，应提交甲方确认，有关墙、柱、剪力墙的平面布置及断面尺寸需经甲方同意后方可进行后续工作。甲方应在收到乙方提交的相关成果后72小时内答复乙方。

　　9.梁、板、柱完成典型户型配筋后乙方需将配筋白图打印交付甲方算量，预测钢筋、混凝土的有关指标。中间检测到异常技术经济指标时，在不违反国家有关规范的条件下，乙方应进行设计调整优化。

　　其他内容详见合同附件。合同附件为原设计合同的组成部分，与原设计合同具有同等法律效力。

　　发包人(甲方)：(盖章)设计人(乙方)：(盖章)

　　法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)

　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　___年___月___日___年___月___日

弱电设计施工合同 篇4

　　甲方(业 主)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、 合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于 区(县) 小区(街道) 栋 门 号 室 厅住宅的室内装修工程以 形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价(大写)：

　　3、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　4、工程款支付方式如下：备注：工程进度70%：木工做完、水电路走完、厨房、卫生间墙砖贴完、石膏板造型吊顶做完。以上工程做完后经甲方验收认可，付二期款后再进行下一道工序。

　　5、工程保修期：二年(保修内容见施工图及报价单，不是乙方装修项目乙方不予保修),工程竣工经业主验收合格，签字认可，交付尾期款，领取48小时到位维修卡。由于甲方没有付第三期(尾款)，给乙方所造成的损失(以施工工期为准)，在交工地后的第七天交付，如尾款还不到位，由甲方支付逾期付款的违约金。

　　6、工程内容详见施工图纸及报价单。

　　7、本合同签定生效后，甲、乙双方应严格遵行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方对工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　8、项目动工后，若业主修改设计、更改材料与工艺，或中途增加项目，业主应追加预算，具体金额双方签字认可，在第二期交款时交纳。 若在第二期收款后追加预算，签字后及时交款此项目的全额。甲方没有签字认可和及时交款所增加的项目，乙方不予采购材料，乙方也不予动工装饰。动工前减少项目，则减少预算，乙方动工后的项目，甲方若要取消，甲方要补尝乙方的损失，损失按此项目的20%实际费用。如已施工甲方若要取消此项目所造成的人工、材料等费用由甲方承担。

　　二、 合同细节说明：

　　1、 甲方工作：

　　(1) 开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一分，并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋所留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签订协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　(2) 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续。甲方其它家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。

　　(3) 负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　(4) 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　(5) 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2、 乙方工作：

　　(1) 组织施工图交底，拟订施工方案和进度计划，须甲方审定签字认可后方可施工。

　　(2) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　(3) 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古　名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)关系。

　　(4) 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　(5) 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

　　3、 工期：

　　(1) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，签订工期变更协议并支付乙方赶工费。

　　(2) 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　(3) 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　(4) 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　4、 工程质量及验收：

　　(1) 工程以电子报价、施工图纸、做法说明、设计变更的内容为依据。按国家、地方装饰设计、施工行业质量标准执行。

　　(2) 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在通知后二天内不参与验收。乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此而造成停工，停工顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也应顺延。

　　(3) 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　(4) 由于乙方工程不符合质量标准，乙方应无条件返工，并承担返工的一切费用。

　　5、 变 更：如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

　　6、 安全生产和防火：

　　(1) 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　(2) 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装人工安全操作规范》。

　　(3) 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全和火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　7、奖励和违约：

　　1) 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰。甲方不按合同的约定拨付款，乙方可以停工，工期相应顺延，甲方每拖期一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　2) 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付工程总价款的1‰违约金。甲方要求提前竣工，除支　赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价的1‰，作为奖励。

　　3) 甲方未办理任何手续，擅自要求拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　4) 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　5) 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用居室，视为默认验收，造成的损失由甲方负责，保修期随之失效。

　　6) 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　8、争议或纠纷处理：

　　(1) 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请家庭装饰工程交易市场有关部门进行调解。

　　(2) 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，待有关部门进行处理。

　　(3) 在施工期间发生的任何工伤和事故都与甲方无关。

　　9、其它约定：

　　A.装修押金由甲方自行到该小区物业交纳，如果在施工期间，乙方施工人员.com违反了物业的规章制度，造成甲方装修押金扣除，那么给甲方造成的经济损失由乙方全部负责。扣除多少乙方就陪给甲方多少。

　　10、附 则：

　　(1) 本合同一式贰份，甲方、乙方各持一份，签字(章)生效。

　　(2) 本合同履行完成后自行终止。

　　(3) 本合同签字后，工程不得转包。

　　(4) 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　11、附 件：

　　(1) 施工图纸(含家具图纸)或作法说明;

　　(2) 工程预算表;

　　(3) 住宅装修前现状确认书;

　　(4) 设计变更单;

　　(5) 材料验收单：

　　(6) 工程验收单;

　　(7) 工程保修单;

　　甲方签章： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　通讯地址： 乙方签章：

　　身份证号： 银行账号：

　　联系电话： 通讯地址：

　　年 日 日期： 月

弱电设计施工合同 篇5

　　甲方：____________

　　乙方：_____

　　甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

　　一、 工程地点：_____市梅林原深华石场内。

　　二、 工程量： 约_____立方米。

　　三、 工程造价：_____元人民币。

　　四、 付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。

　　五、 甲乙双方责任：

　　(一) 甲方责任：

　　1. 负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

　　2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

　　(二) 乙方责任：

　　1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

　　2. 负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

　　3. 作业人员持证上岗。

　　4. 加强安全警戒工作。

　　六、 违约责任：

　　1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

　　2. 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、 本合同一式肆份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

弱电设计施工合同 篇6

　　编号：

　　工程名称：

　　工程地点:

　　合同编号：

　　设计证书等级：

　　发包人：

　　设计人：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局监制

　　建设工程设计合同

　　发包人：(简称“甲方”)

　　设计人：(简称“乙方”)

　　甲方委托乙方承担项目地块扩初及施工图__工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　本合同依据下列文件签订

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.2市城乡规划管理局市规管设字___号建设项目规划条件及其它建设工程批准文件。

　　1.3甲方提供的《项目施工图设计任务书》。

　　1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　第二条项目设计阶段及内容

　　2.1项目设计分为建筑设计、景观设计、室内设计、标识设计等分项设计。建筑设计由完成;景观设计由景观专业设计公司完成;室内设计由室内专业设计公司完成;标识设计等由各专业设计单位完成。

　　2.2建筑设计分为规划及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工过程配合阶段。规划及方案设计由负责完成。各专业初步设计和全部施工图设计由乙方负责完成。建筑初步设计中关于地下室、附属设备用房及人防等内容由乙方进行深化设计。

　　2.3规划和方案设计阶段乙方需按照甲方要求提供技术支持和报批配合，确保提交的方案设计文件应达到甲方设计任务书及方案审批政府主管部门要求的深度。

　　2.4初步设计阶段，公司需完成方案设计交底等配合工作。乙方最终提交的初步设计成果经甲方确认后方可开始施工图设计工作。乙方须负责完成方案批复之后的所有向政府部门报批报建图纸设计工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到甲方设计任务书及各阶段审批政府主管部门要求的深度。

　　2.5乙方提交的施工图设计图纸经甲方确认后方可进行外审。乙方最终提交的施工图应达到甲方设计任务书及国家相关部门要求的设计深度。

　　2.6本项目初步设计、施工图设计内容包括：

　　●住宅、公建单体(包括小区入口门卫室、幼儿园和市政站点等)等规划用地内所有需乙方设计的建构筑物及室外工程的全部施工图设计(含人防部分)。

　　●室外工程设计包括本工程红线内总平面设计和室外管线设计等。市政站点用房包括且不限于：换热站、开闭所、变配电室、垃圾清洁站、消防水泵房、弱电机房(含消防中控室)、中水处理机房等。

　　●以上内容中涉及到的二次设计和精装修设计的配合工作。

　　2.7景观设计由景观设计公司负责;乙方应按照甲方要求与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。

　　乙方需提供包括建筑定位、室内外标高、道路、停车等内容的总平面图给景观公司作为景观设计的条件图。

　　●总图装置定位由乙方负责，并落实在最终施工图总图及提供给景观公司的条件图内。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔接，乙方需参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。

　　●景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织的沟通会议，最终双方图纸一致。

　　●与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。

　　2.8绿色建筑设计由专业咨询公司负责;乙方应按照甲方要求提供相应阶段的设计成果给绿色建筑咨询公司，并对绿色建筑咨询公司提出的修改建议报告予以及时反馈和修改;

　　●乙方提供的设计成果包括但不限于初步设计和施工图设计成果。

　　●与绿色建筑咨询公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。

　　2.9其它政府规定必须由专业公司设计的内容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计。

　　2.9标识设计：专业标识设计单位完成标识设计，乙方完成其后的电气施工图设计。

　　2.10室内设计：本项目住宅部分为毛坯交房，室内设计公司负责完成住宅公共区域(大堂门厅和楼电梯厅等)的室内设计工作，乙方需配合完成该部分机电施工图设计。

　　2.11户型图设计：乙方应按照甲方要求完成住宅部分所有户型的户型图设计(即合同附图，包括所有变化户型)并对所有户型图的准确性负责。

　　第三条本合同设计收费标准及设计费(详见下表)。

　　说明：

　　1、本合同设计收费标准不做调整，除非双方另行达成协议。上述约定的设计费总额为暂估价款，最终以施工图建筑面积据实结算。

　　2、本工程设计费总价包括但不限于如下费用：

　　2.1乙方修改、完善图纸，提供设计技术交底，解决施工中设计技术问题、出具设计变更及参加各项工程验收等服务的费用;

　　2.2乙方对其他专业设计单位的设计成果的审核与管理、协调、配合等的费用;

　　2.3乙方配合甲方进行各项政府手续报批的配合费用;

　　2.4设计过程中发生的不可预见费用;

　　2.5施工过程中，工地服务配合工作所发生的劳务、差旅等费用。

　　第四条　甲方应向乙方提交的有关资料及文件

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　1设计任务书1

　　2建设用地红线图1

　　3政府有关各项批文1

　　4工程地质勘察报告1

　　5项目室外市政及管线资料1

　　第五条　乙方应向甲方交付的设计资料及文件

　　序号资料及文件名称

　　(包括全套电子版文档数据)份数提交日期有关事宜

　　1施工图审查报告图按审批部门要求双方协商

　　2正式施工图纸18双方协商

　　3全套施工图电子文件光盘3

　　4报批图纸按审批部门要求图纸形式按政府审批部门要求

　　注：

　　1、各设计阶段，凡是审批部门要求提供的图纸文件等均由乙方提供，并按审批部门和甲方要求的份数提供电子文件。

　　2、乙方按双方共同商定的工作进度要求完成各阶段的设计和报批工作，对建设、审图、人防、消防、气象、环保、地震等政府部门的技术沟通及对甲方人员的提示由乙方负责，充分满足甲方要求。

　　第六条本合同设计收费暂估为_____元人民币(含税)。设计费支付进度详见下表。

　　单体施工图预付款双方合同盖章生效后15日内，按提供图纸的建筑面积占总建筑面积的比例支付至(按分期签订合同)合同总价的10%。

　　初步设计

　　1、设计单位提交初步设计图纸经甲方确认后;

　　2、设计单位完成初步设计汇报会后;

　　3、甲方完成初设报建并取得政府批文后15日内，按提供图纸的建筑面积占总建筑面积的比例支付至合同总价的40%。

　　施工图设计

　　1、设计单位提供了正式的施工图后;

　　2、政府指定审图单位对施工图审查完成后15日内，按提供施工图纸的建筑面积占总建筑面积的比例支付至合同总价的70%。

　　工程验收

　　1、配合项目设计交底、过程设计管理后;

　　2、主体结构封顶后15日内，按主体结构验收建筑面积占总建筑面积的比例支付至合同总价的95%。

　　项目竣工验收

　　1、取得竣工备案表后。

　　2、项目顺利交付使用后15日内，按竣工验收建筑面积占总建筑面积的比例支付至合同总价的100%。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。如果项目分期实施，从第二次付费开始，按分期情况及实际进展的建筑面积及设计单价支付各阶段设计费。

　　2.最终实际设计费按实际面积核定，多退少补。

　　3.本合同开始履行后，预付款抵作设计费。

　　4.甲方每次付款时，乙方应提前三个工作日提供国内合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款且扣除税金后支付。

　　第六条　双方责任

　　6.1甲方责任：

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、准确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方按发包方重新确定的时间提交设计文件，但应给予乙方合理的设计时间。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方重新设计且重新设计工作量超过原设计工作量的30%以上时，双方需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款，甲方应按乙方所耗工作量向乙方追加费用。因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合甲方原来的要求造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用。

　　6.1.3甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，相关费用由乙方承担。

　　6.1.4乙方提交的变更(修改)设计费用过高而甲方不能接受时,甲方有权另行委托设计。由于变更(修改)而造成合同执行有困难时，双方可以按已确认的设计阶段(工作量)办理结算，并终止合同。

　　6.1.6甲方有权在本项目对外宣传时使用乙方标识。

　　6.1.7甲方若需在本合同约定的工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无甲方正式书面委托而进行的工作量甲方不予结算，由乙方自行承担因此造成的全部损失及其他相关费用。

　　6.1.8甲方指定为本项目的甲方代表，代表甲方与乙方完成在项目设计过程沟通和管理工作。并支持乙方代表人员施工配合及现场技术服务工作。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方在进行本项目设计之前，需将本项目设计组成员名单及详细情况介绍提交甲方审查，经发包方确认后生效;乙方在未事先征得甲方书面同意前，不得更换或减少项目组设计成员，其中主设计师的更换需要甲方总监以上书面加签意见确认。设计人员名单详见附件。

　　6.2.2在本合同履行期间，项目设计总负责人会同专业设计负责人应每周向甲方提交一份书面的设计工作情况报告，报告的内容包括设计进度、设计中发现的问题、需发包方协调解决的问题等。必要时，甲方可临时组织设计工作专题汇报会，乙方应按甲方的要求及时参加，并做好相应准备及配合工作。

　　6.2.3乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的施工图设计任务书(附件一)进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.4乙方采用的主要技术标准必须满足国家现行规范和地方有关规范标准条件。

　　6.2.5设计合理使用年限为___年。

　　6.2.6乙方按本合同相关规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。如审图机构和设计审批主管部门另有要求的，乙方应予满足，不得另行收费。

　　6.2.7乙方经甲方对其上一阶段的设计成果确认后，或有明确指示的情况下方可进入下一阶段的工作。否则，甲方不予结算并对乙方私自工作造成的乙方损失不承担责任。

　　6.2.8乙方应提交全部设计计算书，并保证其真实、全面、合理，以便于甲方对其进行核对和评估。如果甲方对乙方提交初步设计计算有异议，乙方须作必要的解释。

　　6.2.9乙方按要求应负责制作平时讨论方案、效果图、施工图等图纸文件，制作费用包含在合同设计费中。

　　6.2.10乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件并审批通过之日起，一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在施工图审批通过之日起一年后项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.11未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

　　6.2.12甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方有义务予以配合，乙方于项目施工期间在施工现场须提供技术指导不少于次，每次派专人留驻现场的时间以小时为限(仅限于境内)。

　　6.2.13乙方应保证提供给甲方的设计人员名单与实际设计人相符。当甲方认定参与该工程设计的设计人员不称职并发出调换通知书后，乙方必须在5个工作日内撤换此人。新增加的设计人员须征求甲方的认可后方可参与该工程的设计工作，新增加的设计人员未到岗前原有设计人员不得提前撤离。

　　6.2.14乙方如在设计过程中出现较大失误或不能按照本合同要求提供合格的设计文件(或不积极配合修改改正)及提供及时的现场服务保障，甲方有权终止乙方继续进行合同中以后的设计任务。

　　6.2.15乙方应无条件地做好与甲方另行委托的专业设计单位的协调、配合、审核确认等工作，并根据竣工要求提供图纸签字、盖章及套用图签等服务，以保证工程的整体设计质量和进度满足甲方的要求。

　　第七条　违约责任

　　7.1甲方不能按本合同约定向乙方支付设计费，且超过约定期限日仍未支付的，之后每逾期一天应承担应付未付金额的违约金，最高不超过合同总价款的_____%。

　　7.2乙方未按约定时间开展或交付工作成果的，每延误一天，应承担该项目应收设计费总额的违约金。逾期超过日，甲方有权解除合同，且乙方应承担本合同总价款_____%的.违约金。

　　7.3在合同履行期间，甲方有权单方解除或终止合同，乙方未开始工作的，应退还甲方所付定金(预付资金)，已开始工作的，双方按已完成工作阶段(经甲方认可工作量)办理结算。

　　7.4在合同履行期间，乙方单方要求终止或解除合同，乙方应在终止或解除后五日内返还甲方已付的定金(预付资金)，并按合同总价的_____%计付违约金给甲方。

　　7.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改、补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

　　7.6乙方所有工作成果均需甲方书面确认合格，若乙方的工作各阶段成果达不到甲方要求或不能满足甲方报批要求，则乙方应按甲方要求在甲方确定的合理期限内进行调整、完善，若经两次整改仍不能在最后期限达到甲方要求，则甲方有权单方解除合同且不予支付任何合同价款(甲方认可的工作成果阶段费用除外)，还应承担该工作阶段所对应服务费的_____%作为违约金。

　　7.7若甲方发现实际设计人员与乙方向甲方提供的设计人员名单不符，且乙方并未事先征得甲方同意，每相差一人扣减本合同设计费的1%作为违约金。

　　7.8由于乙方原因超过规定时间未更换甲方认定的不合格设计人员或更换的设计人员未经过甲方认可，每人次、每延期一天扣减设计费的1%作为违约金。

　　7.9乙方应在接到甲方通知后在双方约定的时间内提供现场服务，超过规定时间提供现场服务或现场服务不到位，视对工程进展影响的情节轻重处以每次500~10000元的违约金。

　　7.10乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在书面通知乙方后从应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　7.11双方发生争议时，在争议未解决前甲方有权暂不支付相关费用并不属迟延付款。

　　第八条　知识产权与商业秘密

　　8.2.1乙方为履行本合同向甲方提供的所有阶段性和最终工作成果，及因履行本合同所产生的其他研究成果，在甲方支付费用后，所含有的一切知识产权(包括但不限于著作权、专利权和申请专利权等权利)，归属于甲方。乙方保证不将其用于本项目以外的项目。

　　8.2.2乙方应保证其提交的工作成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，不存在任何的知识产权(包括但不限于著作权、专利权)纠纷和争议。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　8.2.3双方均应保护在此次合作中知悉的对方的商业秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露本合同相关内容以及合同履行过程中所知悉、获得的对方的商务、财务、人员等信息、数据等。本保密义务在本协议解除或终止后仍然有效。

　　8.2.4乙方同意甲方为营销需要而使用乙方的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等。同时，甲方有权公开的对乙方的设计成果进行介绍和评论。乙方确认，此种形式的介绍和评论不构成侵权。

　　第九条转包与分包

　　乙方应亲自独立完成本合同委托事项，未经甲方书面同意，乙方不得将本协议委托事项、内容转让、分包给第三方，否则甲方有权解除合同并不支付任何费用，乙方应承担甲方因此造成的损失。

　　第十条其他

　　10.1乙方应积极配合甲方的建设。乙方应派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，乙方应及时参加甲方组织的工程例会，集中解决工程当中的技术问题。施工期间乙方保证随叫随到，及时准确地解决施工中出现的问题。乙方按规定时间派人到达施工现场，一般问题当天解决，重大问题48小时内解决，特别重大问题双方协商解决方法和时间安排。如由于乙方不能按时赶到并解决问题给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　10.3甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。相关费用已包含在合同价款之中，甲方不再另行支付给乙方。

　　10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　10.5本合同如发生纠纷，当事人双方应友好协商解决;协商不成的，任何一方均可到甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　10.6本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

　　10.7本合同自双方签章之日起生效。

　　10.8本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　10.9本合同未尽事宜见双方签订补充协议，有关协议及双方认可的往来电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.11其它约定事项：

　　10.12附件：

　　附件一设计组人员名单

　　附件二施工图设计任务书

　　附件三施工图电子文件归档格式要求

　　附件四施工图设计要求反馈表

　　附件五承诺书

　　附件六廉洁协议

　　附件七营业执照副本复印件

　　附件八资质证书副本复印件

　　(以下无正文，为签字页)

　　甲方名称：(盖章)　　　　　　　　乙方名称：(盖章)

　　法定代表人：(签字)　　　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)　　　　委托代理人：(签字)

　　住　　所：　　　　　　　　　住　　所：

　　邮政编码：　　　　　　　　　邮政编码：

　　电　　话：　　　　　　　　　电　　话：

　　传　　真：　　　　　　　　　传　　真：

　　开户银行：　　　　　　　　　开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　　　银行帐号：

　　建设行政主管部门备案鉴证意见：

　　(盖章)(盖章)

　　备案号：　　　　　　　　　　　经办人：

　　备案日期：　　年　月　日　　鉴证日期：　　年　月　日

弱电设计施工合同 篇7

　　发包人（甲方）

　　承包人（乙方）

　　承包人资质等级：

　　合同编号：

　　发包人（甲方）（全称）

　　承包人（乙方）（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　1工程概况

　　1。1工程名称：酒店装饰工程

　　1。2工程地点：

　　1。3工程内容：

　　1。4承包范围：

　　1。5承包方式：固定单价，乙方包工、包材料

　　1。6工程结构：框架结构。

　　1。7装饰装修施工面积：建筑面积平米。

　　2工程质量

　　2。1本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　　2。2室内环境约定标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-20xx）。

　　2。3施工质量验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。

　　3工期

　　3。1总工期：日（为日历工期，不包括春节休假日）。

　　3。2开工日期：20xx年X月X日。

　　3。3竣工日期：20xx年X月X日。

　　3。4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

　　3。5暂停施工（停工）甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

　　3。6工期顺延

　　3。6。1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　　（2）工程量增加、设计变更的。

　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

　　（4）甲方未按时供应合同约定由甲方提供的材料和设备。

　　（5）由于非乙方原因停水停电累计48小时以上不能施工的。

　　（6）甲方未按时支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3。6。2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　3。7工期提前

　　3。7。1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，双方应签订提前竣工协议，且甲方应在2日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　　3。7。2提前竣工协议应包含以下内容：

　　（1）提前的时间。

　　（2）乙方采取的技术措施。

　　（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。

　　（4）实行新技术措施增加的费用。

　　4设计

　　4。1设计图纸及技术文件的提供方式

　　由乙方提供施工需要的设计图纸。竣工后给甲方提供一份竣工图纸。

　　4。2设计变更

　　4。2。1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　　4。2。2已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

　　4。2。3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

　　4。2。4涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

　　5工程价款

　　5。1本工程价款：

　　5。2本工程价款约计：人民币元，￥元，包含乙方为本工程和参与本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所采取的措施费。具体总数以竣工决算为准。

　　5。3本工程价款可在出现下列情况时调整：

　　（1）甲方确认的工程量增减。

　　（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

　　（3）符合“3。6。1”约定的其他工期顺延条件之一的。

　　（4）双方约定的其他增减或调整。

　　5。4工程价款支付

　　5。4。1工程首付款

　　5。4。1。1乙方应在完成全部隐蔽工程后，向甲方提供相关质量验收合格记录，经监理方认可，甲方向乙方支付工程总价%的首付款，首付款金额为元，金额大写：元整。支付时间为工程中期验收合格5个工作日内。甲方未按约定支付首付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后5个工作日内仍不能支付，乙方可暂停施工。

　　5。4。1。2工程中期的标准是：隐蔽工程全部完成，经监理方验收合格。

　　5。4。1。3工程首付款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增减等）

　　5。4。1。4乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

　　5。4。1。5经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）

　　5。4。2工程竣工验收合格，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工质量证明文件、竣工结算审计结束及完整的结算资料，经甲方和监理审核确认无误后5个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的50%。支付时间为乙方提供全部工程资料5个工作日内。甲方保留工程总价5%为保修押金。本保修金在乙方按照约定完成工程保修后5个工作日内向乙方支付。

　　6材料设备供应

　　6。1本工程由甲方供应的材料等，乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间，并及时跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。

　　6。2本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照约定材料样品标准进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。如果采购的材料与样品不一致，甲方和监理单位有权要求乙方更换，如果更换后还与样品不一致，甲方有权与乙方解除施工合同，由此发生的一切损失乙方自负。因乙方原因给甲方的损失由乙方承担。

　　6。3甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。

　　6。4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

　　6。5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　7双方派驻本工程项目的代表

　　7。1甲方派驻本工程项目的代表为。

　　7。2乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。

　　7。3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

　　7。4甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

　　8双方权利

　　8。1甲方权利

　　8。1。1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。

　　8。1。2有权监督乙方履行各项合同义务。

　　8。1。3有权审批乙方编制的施工进度计划。

　　8。1。4有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设

弱电设计施工合同相关文章：