居间的合同集锦

居间的合同集锦（精选28篇）

居间的合同集锦 篇1

　　居间合同纳多少税

　　1、根据税法规定，征税内容包括，个体工商户的生产、经营所得对，企事业单位的承包经营、承租经营所得，劳务报酬所得稿酬所得工资、薪金所得等等，而居间费属于个人所得税中的劳务报酬所得。间居合同所得税征收适用劳务报酬所得稿酬税。

　　2、个人所得税根据不同的征税项目，分别规定了三种不同的税率：

　　工资、薪金所得，适用7级超额累进税率，按月应纳税所得额计算征税。该税率按个人月工资、薪金应税所得额划分级距，最高一级为45%，最低一级为3%，共7级。个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位适用5级超额累进税率。适用按年计算、分月预缴税款的个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营的全年应纳税所得额划分级距，最低一级为5%，最高一级为35%，共5级。

　　3、比例税率。

　　对个人的稿酬所得，劳务报酬所得，特许权使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，按次计算征收个人所得税，适用20%的比例税率。其中，对稿酬所得适用20%的比例税率，并按应纳税额减征30%;对劳务报酬所得一次性收入畸高的，除按20%征税外，应纳税所得额超过2万元至5万元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成;超过5万元的部分，加征十成。”

　　4、征收管理

　　中国个人所得税的征收方式实行源泉扣缴与自行申报并用法，注重源泉扣缴。个人所得税的征收方式可分为按月计征和按年计征。个体工商户的生产、经营所得，对企业事业单位的承包经营、承租经营所得，特定行业的工资、薪金所得，从中国境外取得的所得，实行按年计征应纳税额，其他所得应纳税额实行按月计征。

　　5、计算方法

　　应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

　　扣除标准5000元/月(20xx年10月1日起正式执行)(工资、薪金所得适用)

　　应纳税所得额=扣除三险一金后月收入-扣除标准

　　6、劳务报酬所得的应纳税所得额为：每次劳务报酬收入不足4000元的，用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的，用收入减去收入额的20%。

　　劳务报酬所得应纳税额的计算公式为：应纳个人所得税税额=应纳税所得额×20%

　　对劳务报酬所得一次收入畸高(应纳税所得额超过20000元)的，要实行加成征收办法，具体是：一次取得劳务报酬收入，减除费用后的余额(即应纳税所得额)超过2万元至5万元的部分，按照税法规定计算的应纳税额，加征五成;超过5万元的部分，加征十成。

　　居间合同的特点

　　1、居间合同是独立有名合同

　　大多数国家的民商法典和民商法理论上都承认居间合同是一种独立的典型合同。居间有利于促进交易，在民间大量存在，因此，合同法明确把居间合同规定为一种独立的有名合同。

　　2、居间合同是有偿合同、诺成合同、不要式合同

　　居间合同中的委托人须向居间人给付报酬，作为对居间人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务活动的报偿，居间人以收取从事居间活动的报酬为其营业;如果没有报酬，就不是居间合同，所以说居间合同是有偿合同。居间合同只要当事人双方的`意思表示一致即可成立生效，不以当事人和现实交付为成立生效要件，所以居间合同为诺成合同。居间合同的成立也无需采用特定的形式，当事人可采用口头、书面形式、如果当事人约定不明确，应遵循有关商业习惯及其他以前合作形式的习惯，因此，居间合同是不要式合同。

　　3、居间合同标的是行为，具有居间性

　　居间合同的目的是居间人为委托人提供服务，这种服务表现为报告订约的机会，为订约提供媒介。所谓报告订约机会，是指居间人受委托人的委托，寻觅及指示可与委托人订立合同的相对人，从而为委托人订约提供机会。为订约提供媒介是指介绍双方当事人订立合同，斡旋于双方当事人之间，从而促成双方的交易，所以说居间合同的标的是行为。在居间人为委托人报告订约机会或为订约提供媒介的过程中，居间人仅是一个中介人，他既不代表委托人，也不代表相对人，他不是交易任何一方的代理人。居间人不直接参与交易双方的谈判，在决定交易双方权利义务内容上并不体现居间人的意思，这些特征体现了居间合同的居间性。

　　4、居间合同主体的特殊性

　　居间合同的一方主体居间人具有特殊性，居间人必须具备合法的法律资格，只有经过工商部门核准登记可以从事居间营业的法人或公民才可以为居间人。居间人应具备相应的法律和专业业务知识、能力、经验和信息。法律应规定机关法人、领导干部等有特殊职权的人不得从事居间活动。

　　5、居间合同的居间报酬有不确定性

　　居间报酬的不确定性是指在居间合同中委托人一方的给付义务的履行具有不确定性。在居间合同中居间人的居间活动达到目的，委托人才负给付报酬的义务;而居间人的居间活动达不到目的，委托人不负给付报酬的义务。居间人的居间活动能否达到目的，委托人与第三人之间的交易能否成功，不是完全可由居间人的意志决定的，有着不确定性，居间活动或许成功，或许失败。因此，委托人的给付义务是否须履行，也是不确定的。

　　相关法律依据

　　《个人所得税管理办法》

　　第十一条 扣缴义务人申报的纳税资料，税务机关应严格审查核实。对《扣缴个人所得税报告表》和《支付个人收入明细表》没有按每一个人逐栏逐项填写的，或者填写内容不全的，主管税务机关应要求扣缴义务人重新填报。已实行信息化管理的，可以将《支付个人收入明细表》并入《扣缴个人所得税报告表》。《扣缴个人所得税报告表》填写实际缴纳了个人所得税的纳税人的情况；《支付个人收入明细表》填写支付了应税收入，但未达到纳税标准的纳税人的情况。

居间的合同集锦 篇2

　　甲方（委托人）：

　　社会统一信用代码：

　　法定代表人：

　　联系地址：

　　乙方（居间人）：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　甲、乙双方基于遵约守信，本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议：

　　一、居间关系及居间项目：

　　1、“居间关系”达成，乙方利用自身资源为甲方开拓市场，向甲方提供与居间项目相关的重要信息，甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料，包括但不限于报价资料等，均视为甲乙双方达成居间关系，默认乙方为该项目的居间人。

　　2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。

　　关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。

　　3、甲乙双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系；甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。

　　二、甲方义务：

　　1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料；负责和发包单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。

　　三、乙方的义务：

　　1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息，乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。

　　2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式：

　　1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的%即元整（税后）（大写：人民币），该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。

　　2、居间成功后，在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的'七日内向乙方支付居间费元整（税后），在发包单位拨付的第二笔进度款到账后七个工作日，甲方将剩余居间费全部结清，即元整（税后）。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。

　　4、如果经过乙方努力，该项目合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能参与项目实施，甲方无须支付居间费。

　　五、保密事项：

　　1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。

　　3、任一方将本协议及本协议所涉内容向外披露的，应按居间费用的20%向对方承担违约责任。

　　六、合同生效及终止：

　　1、本合同经双方签字或盖章后生效。

　　2、如果居间成功，项目完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式：

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交成都仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　八、其他事项：

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份。

　　3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　签约代表：

　　签约代表：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　签约日期：

　　签约日期：

居间的合同集锦 篇3

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方，双方同意签订本居间合约书，并共同遵照下列各条款。

　　第一条相关甲方产品______________________(以下简称产品)

　　第二条服务区域和排他性

　　1.乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合约。

　　2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。

　　3.未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除E-SAVER节电装置以外的任何节电产品。

　　第三条服务内容

　　1.乙方推荐产品和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。

　　2.甲方对乙方介绍之客户提供(1)售前产品解说、客户用电测量计算及产品导入方案规划。(2)产品安装、施工及保固(保固年限：产品节能主机_____年，其它零件_____年)。

　　3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。

　　第四条产品瑕疵

　　甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。

　　第五条付款

　　1.甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后，三日内通知乙方清款，甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价(未含税)百分之_____给乙方作为佣金。

　　2.乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。

　　第六条管辖法院和违约责任

　　1.乙方中的两公司向甲方承担连带责任，其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约，甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。

　　2.乙方履行本合约过程中(包括签订本合约前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_____万元，另甲方保留进一步索赔的权利。

　　3.本合约的`部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以_____市人民法院为一审管辖法院。

　　第七条合约期限

　　1.本合约有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止，为期一年。

　　2.合约期满前一个月内双方均无终止合约书表示时，本合约自动生效一年，其后亦同。

　　3.正常情况下，若任一方有特殊原因，欲提前终止本合约时，应于一个月前，以书面形式通知对方，并在得到对方书面同意后，终止本合约。

　　第八条合约生效

　　1.本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。

　　2.本合约一式丙份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：______________乙方：______________

　　地址：______________地址：______________

　　电话：______________电话：______________

　　代表人：____________代表人：____________

　　盖章：______________盖章：______________

　　日期：______________日期：______________

　　委托方：____________________________________

　　地址：______________________________________

　　邮码：______________________________________

　　电话：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　职务：______________________________________

　　居间方：____________________________________

　　地址：______________________________________

　　邮码：______________________________________

　　电话：______________________________________

　　法定代表人：________________________________

　　职务：______________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，居间方受委托方的委托，双方就________委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条委托事项

　　______________________________________________________

　　(需具体约定所委托的是提供订约机会，还是媒介合同的成立，以及委托事项的具体要求)

　　第二条居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　____________________________________________________________

　　第三条保密内容

　　___________________________________________________________

　　第四条违约责任

　　__________________________________________________________

　　第五条本合同有效期自__________年____月____日至__________年____月____日

　　委托方：________________

　　代表人：________________

　　_______年______月_____日

　　居间方：________________

　　代表人：________________

　　_______年______月_____日

居间的合同集锦 篇4

　　委托人（甲方）：__________________

　　居间人（乙方）：__________________

　　依据国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等和守信的基础上，就乙方接受甲方委托，按其要求，为其提供订约机会及提供订立合同的媒介等事项达成一致意见，订立本协议。

　　一、甲方愿意委托乙方居间购买下列条件的房地产

　　二、委托交易房地产的基本情况

　　1、物业类别：□住宅□别墅□商铺□办公楼□厂房□其他：

　　2、坐落（区域）：_________

　　3、建筑面积：_________平方米；户型：室厅卫；

　　4、总房款：人民币_________元至_________元内；

　　5、装修标准：附属配套设施：

　　6、付款方式：购房：□需商业贷款□需公积金贷款□需商业与公积金混合贷款□不需贷款

　　7、其他：

　　三、佣金支付

　　1、佣金：佣金为所交易的房地产实际成交总价款的1%（最终交易的房地产可不受本合同第二条所限）；

　　2、甲方应于乙方完成本协议所约定的委托事项后，即甲方与乙方介绍的出卖方（出租方）签订了房地产买卖合同（房地产租赁合同）时，将佣金支付给乙方；

　　3、甲方若未能按时将佣金支付给乙方，逾期每日加收滞纳金为佣金的万分之五；

　　4、甲方在看过乙方介绍的出卖方（出租方）的房地产后六个月内，与乙方介绍的出卖方（出租方）完成买卖交易（租赁交易）或者利用了乙方提供的信息、机会等条件但未通过乙方面与出卖方（出租方）完成买卖交易（租赁交易）的，都应按照本协议

　　5、甲方与乙方介绍的`出卖方（出租方）签订房地产买卖合同（房地产租赁合同）后，非因乙方原因导致该房地产买卖合同（房地产租赁合同）无法完全履行，乙方收取的佣金不予退还。

　　四、协议的履行

　　1、乙方应随时依甲方之查询，向甲方报告业务处理情况；

　　2、乙方应积极、努力为甲方寻找房地产信息，尽快完成甲方委托事项；

　　3、为了尽快完成甲方委托的事务，甲方同意乙方在需要时，由另外一方代替乙方或另外一方与乙方共同完成甲方委托的事务；

　　4、本协议履行期间，甲方要求变更本协议条款的，应及时书面通知乙方，征得乙方同意后，在约定的时限内，变更约定条款或签订补充协议，并注明变更事项。甲、乙双方因履行本协议而签署的补充协议及其他文件，均为本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

　　五、甲方在本协议中提供的联系地址、电话，是乙方寄发邮件或联系的依据，如有变更，应以书面形式及时通知乙方，否则，乙方所发出的任何书面邮件均视为甲方已收悉。

　　六、争议的解决：

　　甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

　　七、本协议经双方签字后即为生效，一式两份，甲、乙双方各执壹份。

　　委托人（甲方）：______________

　　居间人（乙方）：______________

　　_____年___月___日

　　_____年___月___日

居间的合同集锦 篇5

　　依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条、第四百二十六之规定，经当事人双方协商一致，订立如下合同条款，共同遵照执行。

　　委托方（施工承包方）：_____________________公司

　　委托人（施工承包方法人）：_____________________

　　居间人：______________

　　身份证号码：______________

　　工程名称：______________挖运工程。工程总方量：_______万方左右，以实际施工结价方量为准。工程价款：土方14元、石方22元，含爆破、开挖、装运。

　　一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总方量石方每方支付壹元（￥：1.00元）人民币给居间人作为酬金。

　　二、居间酬金付款办法：按每月进度付款一次，具体办法按委托人人员机械进场，总包方拨付委托人的第一笔工程备料款之日，委托人必须当日支付叁拾万元（￥：300000.00元）人民币给居间人作为酬金，余款按进度支付。

　　三、居间人促成委托人与建设方或总承包方合同成立的'委托人，应当按照约定支付酬金。

　　四、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或建设方或总承包方在施工方工程款中扣给居间人。

　　五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

　　六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效，酬金支付完毕后失效。

　　注：1、该委托人委托以上居间人取得本工程项目。

　　2、居间酬金以现金支付。

　　委托方（公章）：______________委托人：______________

　　身份证号：______________身份证号：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　签订地点：______________

　　签订地点：______________

　　居间人：______________联系电话：______________

　　____年____月_____日

居间的合同集锦 篇6

　　委托方(简称甲方)：

　　住所地：______________________________

　　法定代表人：__________________________

　　联系电话：____________________________

　　居间方(简称乙方)：

　　住所地：______________________________

　　法定代表人：__________________________

　　联系电话：____________________________

　　根据相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方接受甲方委托居间交易本合同指定矿权的相关事宜，达成如下合同：

　　第一条委托事项

　　甲方委托乙方为唯一居间人，且乙方愿意接受甲方的委托，就本合同指定矿权，引荐第三方和甲方进行交易，向第三方提供关于该矿权的相关信息，为甲方提供媒介服务，撮合第三方与甲方达成矿权交易。

　　第二条居间期限

　　1.居间期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____天。乙方超出该居间期限没有完成委托事项时，本合同终止，甲方有权另行选定其他合作对象。

　　2.本合同矿权委托交易底价为人民币______元整(大写______元整)。

　　第三条甲方权利义务

　　1.向乙方提供与矿权交易相关的全部资证文件，负责和矿权购买方进行合同谈判;

　　2.在乙方接受委托期间，甲方不得自行交易或委托第三方交易本合同约定的矿权;

　　3.甲方应积极配合乙方的工作，对乙方作为居间人的活动不得非法干涉;

　　4.如果居间成功，则由甲方与购买第三方另行签订转让合同，并全面履行和购买第三方所签订的矿权转让合同。甲方因履行矿权转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关;

　　5.如果居间成功，则甲方应当按照本合同约定的报酬总额和支付方式，负有向乙方支付居间报酬的义务。甲方不得以与购买第三方之间的任何纠纷拒绝向乙方履行付款义务;

　　6.甲方应当履行的其他权利和义务。

　　第四条乙方权利义务

　　2.为甲方提供与购买第三方交易的相关撮合服务，尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，尽己所能帮助甲方策划、协助和指导甲方;

　　3.乙方不得为甲方和购买第三方作任何明示或暗示担保。甲方与购买第三方之间因矿权交易发生纠纷时，由其双方自行解决;

　　4.居间合同期间，购买第三方确定后，乙方应及时通知甲方签订《矿权交易合同》;

　　5.乙方促成甲方与购买第三方签订《矿权交易合同》时，即为居间行为完成，乙方作为本合同的义务已经履行完毕;

　　6.乙方对于甲方的所有信息资料负有保密义务，且无论本合同无效、解除、终止，均不影响其保密义务的承担。

　　第五条居间报酬和支付

　　1.双方协商同意，按照矿权交易合同总金额的_____%向乙方支付居间报酬。

　　2.支付方法

　　(1)自双方签订本合同之日起_____日内，甲方向乙方支付委托酬金人民币_____元整(大写_____元)，作为居间合同履约保证金;

　　(2)自甲方与矿权购买第三方签订《矿权交易合同)之日起_____日内，甲方向乙方支付委托酬金总额的_____%，计_____元;

　　(3)待甲方与矿权购买第三方对矿权完成变更登记手续后_____日内，甲方向乙方支付剩余的全部委托酬金。

　　第六条居间费用和税费承担

　　1.居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用，有别于居间报酬。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　2.双方依照法律的规定承担各自应当履行的纳税义务。

　　第七条违约责任

　　1.本合同期间，甲方单方面终止合同或自行、委托第三方交易矿权的，应以其矿权实际交易价的______%向乙方承担违约金。

　　2.居间期间或居间期限届满后，甲方及其关系人(包括但不仅限于甲方的直系或旁系亲属、朋友、同事等)私下自行与第三方交易该矿权项目时，需经过居间方最终确认“此第三方(即真正的买受人)是否是居间方客户”，若是，甲方应以其矿权交易底价的______%向乙方承担违约金。

　　3.甲方隐瞒事实情况致使矿权无法交易，与购买第三方产生法律纠纷的。甲方应当承担一切责任，与乙方无关。同时，甲方还应以其矿权交易底价的______%向乙方承担违约金。

　　4.居间方超越居间权限向购买第三方承诺的，因此导致的后果由居间方自行承担。

　　5.如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的报害，守约方可进一步向违约方追索。

　　第八条通知

　　1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信，除双方另有约定外，应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行;通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知，在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知，在寄出10日后即视为收讫。

　　2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的，应自变更之日起______日内以书面形式通知对方，否则，对方按照原来的`地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫，由此产生的一切后果，均由另一方自行承担。

　　第九条法律适用及争议解决

　　1.本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

　　2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决，则任何一方均有权选择以下第______种方式解决：

　　(1)向______仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

　　(2)向______人民法院起诉，以诉讼解决争议。

　　第十条合同的生效及其他

　　1.本合同的附件为本合同不可分割的一部分;本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

　　4.本合同一式______份，每方各执______份，具有同等法律效力。

　　5.本合同由甲乙双方在中华人民共和国______签署。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：______________

　　授权代理人(签字)：_______授权代理人(签字)：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　联系电话：_________________联系电话：__________________

　　开户银行：_________________开户银行：__________________

　　账号：_____________________账号：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　签订地点：_________________签订地点：_________________

居间的合同集锦 篇7

　　甲方（委托人）：_____________________

　　委托代理人：________________________

　　乙方（受托人）：_____________________

　　依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方从事房屋出售代理事项达成一致，订立本协议。

　　第一条委托事项

　　1.甲方委托乙方代理出售位于_______市_______区______房产，建筑面积_________平方米（以房屋产权证登记面积为准），权属性质__________，产权证号__________，产权人__________，随房屋一并出售室内装饰、附属设施以及________________.

　　2.乙方为甲方售房广告策划、寻找客户、洽谈、促成交易、办理房屋权属变更事宜

　　3.乙方在委托范围内，就上述房产与购房人签订的协议，甲方均确认。

　　第二条委托代理期限

　　乙方自本协议订立之日起______个工作日内为甲方找到购房客户。办理房屋权属变更，按照房屋所在区县有关部门的规定期限执行。如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

　　第三条房产价格及付款方式

　　1.该房产委托出售价格为人民币（大写）__________元（￥__________）此价格为税前款。

　　2.如乙方低于委托出售价格卖出，差额部分由乙方负责补齐交付甲方；如乙方高出委托出售价格卖出，高出部分归乙方所有。

　　3.付款方式：现金支付/银行转账。

　　第四条购房定金、购房款及付款方式

　　1.签订本协议当日，乙方向甲方交付购房定金人民币（大写）__________元（￥__________），该购房定金在办理房屋权属变更时抵作购房款。

　　2.乙方应于房屋权属变更当日交付甲方剩余房款人民币（大写）__________元（￥__________）；如房屋买受人申请购房商业贷款，剩余房款交付时间以银行放款时间为准。上述两种付款方式甲方均确认。

　　第五条佣金支付办法

　　甲方向乙方支付售房代理佣金人民币（大写）_________________元（￥_____________），于该房屋权属变更之前一次性付清。

　　第六条甲方义务

　　1.甲方保证委托出售的房屋符合国家法律、法规和政策规定的可以上市交易转让的条件。

　　2.签订协议时提供包括但不限于：夫妻双方身份证、户口本、房屋产权证及购房相关凭证、共有人同意出售的书面证明、婚姻证明、夫妻双方个人印章等原件和复印件。

　　3.委托代理期限内不得自行出售、拒绝出售或转托他人代理出售此房产，提供的有关证件及材料应真实合法，须保证所出售的房产不存在任何争议，且有关权益人均已同意此房屋出售。

　　4.积极配合乙方工作，按乙方指定的时间和地点到达其房产归属的房地产交易中心办理过户及配合购房人办理贷款的相关手续。

　　5.保证屋内设备设施完好无损，房屋权属变更前结清物业、水、电、收视、供暖等所有费用并出具相关票据，对于权属变更前无法结清的`费用，甲方负全部责任；房屋权属变更前______日内腾空此房交付乙方该房所有钥匙；房屋权属变更前______日内迁出该房所有注册户口。

　　第七条乙方义务

　　1.签订本协议之前向甲方出示营业执照副本，确保代理事项遵循法律程序。

　　2.确保代理过程中不损坏房屋的现有装修、设备和设施。

　　3.不得违反国家法律法规和诚实信用原则，或与他人恶意串通，损害甲方利益。

　　4.对协议履行中所知悉与甲方及买受人有关的商业秘密、经济情况等个人信息有保密义务。

　　5.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准，应书面通知甲方，征得甲方的书面同意。

　　第八条其他约定事项

　　如甲方是委托代理人的，必须有甲方（产权人）的授权委托书，如授权委托书是公证件的，甲方还应书面同意可以转委托。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

居间的合同集锦 篇8

　　原告：_________________

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　联系电话：_________________

　　被告一：___________________，女，19__年5月6日出生，身份证号_____________，地址：_________________________________________，联系电话：_______________________

　　被告二：___________________，男，__年12月4日出生，身份证号______________，地址：____________________________________路1号，联系电话：__________________________诉讼请求

　　一、判令两被告共同向原告支付中介服务费人民币______元及逾期履行滞纳金(暂计至20xx年1月5日为____元)，两项暂合计为_____元;

　　二、判令本案诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由

　　原告系房地产居间服务公司。被告一因房屋出售需要委托原告居间销售其名下址于福建省_________的房产，原告接受委托后，经原告居间介绍，被告一与案外人____于20xx年10月10日签订了一份《房屋买卖协议书》，该协议约定：_________________被告一将上述房产以200万元价

　　格出售给案外人黄世阳，并于收到购房款全款当日交付房屋。签订该协议后，被告一与原告就居间介绍费用进行了确认，承诺如原告推荐客户完成上述房产的出售，则被告一应于交房当日支付原告中介服务费人民币______元;如无故延期，则原告有权按日万分之五的'标准向被告追收滞纳金。现被告与案外人于年月日实际履行了房屋买卖协议并办理了相关房产过户手续，但中介服务费却一直拒绝支付。基于被告一与被告二系夫妻关系，且债务发生在婚姻存续期间，

　　2依照相关法律规定，应当由两被告共同向原告偿付。原告以为，被告通过原告的居间服务成功获取购房人信息，并经原告介绍与购房人签订《房屋买卖协议书》并完成房屋交易，即应向原告支付居间服务费。被告的恶意拖欠行为，已侵害了原告的合法权益，故原告现特诉诸贵院，请依法判如所请。

　　此致

　　_____人民法院

　　具状人：

　　年 月 日

居间的合同集锦 篇9

　　甲方（委托人）：_________

　　乙方（居间人）：_________

　　双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：

　　一、居间服务的内容和要求：

　　1、委托内容：乙方接受甲方委托，负责为甲方办理煤炭采购中介事务，引荐甲方和煤炭供应商直接洽谈，向甲方提供煤炭供应商的重要信息，并最终促成甲方与煤炭供应商达成煤炭购销合同协议。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与煤炭供应商未签订煤炭购销合同协议，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、甲方的.权利和义务：

　　有权询问并了解乙方中介事务的进展情况，为提高效率，可提前与乙方预约；不得做出不利于中介事项的行为；按约定支付费用。

　　三、乙方的权利和义务

　　在不误所办中介事项的行为的前提下，有权从事其他业务活动；但要保持通讯畅通；如甲方未能按期支付中介费，则乙方有权终止中介事项的行为，其责任由甲方承担。

　　四、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　五、居间期限和报酬的计算方法、支付时间和交付方式

　　煤炭居间合同的数额为甲方与在本合同期间采购的所有的数额，包括事实合同项下的数额，按该数额乙方按每吨_________元人民币提取中介费用，一次性支付应在购销合同（或事实合同）签定之日起10日内支付中介费，支付方式为现金、如按月支付你们想想怎么支付

　　六、附则

　　1、本协议书一式2份，双方各执1份。

　　2、本协议书自签订之日起生效，若购销合同未成功签约则自然失效。

　　3、甲乙双方对本协议均具有保密义务，违者承担相应责任。

　　委托人（签章）：_________

　　地址：_________

　　开户银行：_________

　　银行账号：_________

　　受托人：（签章）_________

　　地址：_________

　　开户银行：_________

　　银行账号：_________

　　合同签订地点：______________________

　　合同签订时间：______年_____月_____日

居间的合同集锦 篇10

　　甲方（施工方）：

　　乙方（居间方）：

　　甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供居间服务事宜，达成如下协议：

　　一、居间服务事项：

　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 （总建设单位）签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与 （总建设单位）就该项目签订书面的工程承包施工合同。如果甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目，也视同为乙方完成的居间服务，甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 （总建设单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 ____‰向乙方承担违约金。

　　三、乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目全面了解。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为甲方工程承包施工合同金额的____ %。

　　2、在甲方与乙方引荐的 （总建设单位）签订工程项目承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建设单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；第二笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币____元；甲方在收到 （总建设单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币____元。

　　3、甲方支付的所有款项中不包含应缴纳的税费。

　　4、甲方支付居间服务费以 （转账或现金）方式支付。

　　五、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　六、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意由乙方所在地人民法院管辖。

　　七、其他

　　本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。

　　（特别说明：请慎重考虑红色字体部分，根据具体情况以作修正。以上文本敬请参考，如有不全面之处，请结合实际情况再作增删。）

　　甲方（签章）： 乙方（签字）：

　　签订日期：

　　签订地点：

居间的合同集锦 篇11

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　为了安排好市场供应，甲乙双方经协商一致订立本合同，共同信守下列条款：

　　1、订购水果品名、数量、交货时间、地点：

　　2、品质规格：

　　按照甲方根据国家规定的规格标准提出的要求及双方协商，乙方应将质量合格的水果提供给甲方。

　　3、价格：

　　由甲、乙双方协商一致确定。

　　4、交货办法：

　　在合同规定日期内，甲方在下订单后具体商定交货日期和日交量，做到有计划采收。

　　5、验收办法：

　　按国家规定的散果或成件果验收办法，在收购点过秤前抽样验收。

　　6、价款结付：

　　甲方按实收数量、等级在日内全部付清。延期按银行付息。

　　7、费用负担：

　　交货前由乙方自理。如超过合同规定交货地点收货，其超里程运费，由甲方负担。

　　8、双方的责任：

　　甲方。在乙方所提供的商品已符合合同规定的`情况下，不得少收或不收，否则向乙方偿付少收或不收部分总价值50%的违约金;甲方在乙方交货后，应按照合同规定的时间内交付货款，如未按时交纳，每逾期1天，应向乙方偿付为付款部分总价值50%滞纳金。乙方。乙方应努力提高供货量、质量，按采购订单按时、保质、保量完成合同任务，如未按合同规定品名、数量的，应向甲方偿付少交部分总价值50%的违约金;如未按合同规定的时间交货，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值20%的滞纳金;如乙方提供的包装不符合合同规定导致商品损失，甲方有权不接受当批次货物，且所造成的一切后果由乙方自行承担;如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时，应提前10天告知甲方。

　　9、违约处理：

　　任何一方违反合同，按合同总值处以%违约金赔偿另一方损失，并按《合同法》及有关法规处理，如发生争议，任何一方都可向人民法院起诉。

　　10、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方自行协商规定。

　　11、本合同自双方签字之日起生效，履行完毕后作废。本合同一式正本2份，双方各执1份。

　　甲方(签字)：_________　　乙方(签字)：_________

　　_________年____月____日　　______年____月____日

居间的合同集锦 篇12

　　甲方（委托方）：

　　乙方（居间方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经平等、自愿、充分协商，就下列劳务居间服务事项达成一致意见，特订立本合同，以资信守。

　　第一条居间服务事项：

　　1、鉴于甲方具有从事劳务服务相关水平及资质，需要寻找劳务服务等合作，现委托乙方利用自身优势资源提供居间服务，乙方同意接受委托为甲方提供居间服务，向甲方提供劳务服务需求信息，甲方成功和客户达成劳务服务意向的，甲方应为乙方提供居间服务给予公平合理的报酬。

　　3、甲方自主决定是否参与客户达成劳务服务约定，并负责签署相关合同，委派人员提供劳务服务，独立承担劳务服务相关权利和义务，乙方不承担甲方个人及人员劳务服务任何责任及义务，造成乙方损失的，乙方有权向甲方索赔。

　　第二条费用结算：

　　1、如上述甲方成功与客户或个人就上述劳务服务，甲方所得收益乙方占%，甲方自收到客户服务费用后3日内支付乙方，甲方不得拖延。

　　2、上述服务费用支付到乙方指定账户：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　第三条双方权利和义务

　　A、甲方的权利及义务：

　　1、甲方在进行劳务服务中要尽职尽责，不迟到、不早退、认真履行相关客户约定职责。

　　2、甲方必须按照和客户劳务服务约定相关约定履行合同，承担相关权利及义务，如出现纠纷，均有甲方负责承担相关责任，乙方不承担任何责任。

　　3、甲乙双方为合作关系，乙方对甲方劳务服务期间的人身和财产的安全不负任何法律责任，甲方自行购买相关保险，如造成乙方损失的，乙方有权索赔。

　　3、甲方或委派员工因个人紧急事务、伤病及其他特殊原因，不能坚持劳务服务的，需提前和乙方沟通处理，费用这块按实际产生的费用结算，造成客户损失的，甲方负责承担责任。

　　5、甲方应当为乙方居间服务提供必要且合理的协助和配合。

　　B、乙方的权利及义务：

　　1、乙方应当以合法方式尽力完成甲方委托事项，应用其自身资源，协助甲方完成上述劳务服务。

　　2、乙方应当保证居间行为的合法性，不得损害国家、集体以及第三人权益。

　　3、乙方有权向甲方询问甲方外派人员服务情况，并共同研讨有关服务的一切问题，在甲乙双方商定的基础上，甲方应遵从乙方所提出的服务意见。

　　4、甲方每月给乙方出具对账单，乙方负责给甲方开具相应的`服务发票。

　　5、乙方为完成居间服务所产生的费用由乙方自行承担。

　　第四条转让条款

　　未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

　　第五条违约责任：

　　1、本协议签署后，任何一方不得违约。否则违约一方应当向他方承担违约责任。违约责任不仅包括直接损失，还包括间接损失以及守约方依本协议应当取得的预期收益。

　　2、如有一方违约，违约方同意赔偿守约方因追索违约责任而发生的诉讼费、律师费、交通费等相关损失、费用。

　　第六条合同终止

　　（一）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　1、本合同已按约定履行完毕而自然终止；

　　2、本合同经各方协商一致而终止；

　　3、本合同因一方违约（包括因一方擅自转让本合同项下权利义务行为）而终止；

　　4、法律法规规定终止的其他情形。

　　第七条保密条款

　　1、未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。

　　2、任何一方违反上述约定的，泄密方应赔偿守约方违约金元，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

　　3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

　　第八条免责条款

　　由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府机关出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

　　第九条其他

　　1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

　　2、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向乙方所在地人民法院起诉。

　　甲方：乙方：

　　代表人：

　　签订日期：_____年____月____日签订日期：_____年____月____日

居间的合同集锦 篇13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下：

　　第一条：合同事项

　　1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。

　　2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

　　第二条：报酬

　　乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。（以主合同签定的总金额为准）

　　第三条：付款方式

　　第四条：特别约定

　　1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

　　2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

　　3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定；若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立；乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

　　第五条违约责任及合同生效

　　1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约；除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章（印）之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件（委托人盖章签字）一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

　　甲方：__________乙方：__________

　　日期：__________日期：__________

居间的合同集锦 篇14

　　甲方(委托方/卖方)：

　　乙方(居间方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定,甲、乙双方经过友好协商，一致同意按以下条款签订本委托销售居间合同：

　　1、委托事项及具体要求：

　　1.1乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方(以下简称丙方)达成石料购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该石料购销合同的有效执行;

　　1.2甲方与丙方订立石料购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用;

　　1.3甲方无论有没有在当次洽谈中与乙方订立合同，但只要在签订居间合同后与丙方订立合同且达成交易的仍应向乙方支付居间费用;

　　1.4乙方在居间期限内促成的甲、丙双方达成的购销关系长久存在时，甲、乙双方的居间合同也随之长久生效，甲方与丙方在合同履行过程中，若有内容变更，均不得影响乙方经济利益。甲方需按照甲、丙双方的购销合同(主合同)执行情况向乙方继续无条件支付居间费用，直至甲、丙双方的购销关系终止;

　　1.5本合同中提及的石料购销合同是指甲方与丙方签订的石料买卖合同该合同的名称不限于“石料购销合同”字样;

　　2、居间内容：

　　委托采购商品名称：花岗岩石料;

　　商品质量指标：≥30mm;70mm≤规格花岗岩石料。详见甲丙双方的购销合同。商品数量：M，以甲丙双方的购销合同为准;

　　商品价格：以甲丙双方的购销合同为准;

　　交货时间：以甲丙双方的购销合同为准;

　　交货地点：以甲丙双方的购销合同为准;

　　3、居间报酬的计算方法与支付时间和方式：

　　3.1居间费用的`计算及支付：甲方根据其与丙方在本居间期限内成立的石料购销合同税后实际应支付给乙方居间费用RMB元/M，总额为RMB元，支付计算数量以甲丙双方签订的石料购销合同为准;

　　3.2甲方须在与丙方签订了甲丙双方的石料购销合同当日向乙方先行支付居间费用(税后)RMB元/M，支付计算数量以甲丙双方签订的石料购销合同为准。甲方收到丙方的第一次付款后，需在三个工作日内支付乙方百分之百居间费用。

　　3.3甲方在接到丙方的签约通知后，不论以何种原因拒绝与丙方签约，甲方仍应向乙方支付条款中的居间费用。

　　4.、保密义务：

　　甲乙双方都有为对方所提供的资讯信息履行保密义务。

　　5、合同解除的条件

　　5.1当事人就解除合同达成一致;

　　5.2因不可抗力致使不能实现合同目的。

　　6、争议协调与解决办法

　　如出现争议，双方应尽全力友好协商解决。若无法协商解决则可寻求相应的法律及相关的仲裁进行解决;由违约方承担一切经济责任，即(直接利益或间接利益)。

　　7、合同生效

　　本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同有效期为一年。如有未尽事宜，双方可另行友好协商。

　　甲方(委托方/卖方)：

　　乙方(居间方)：

　　公司法人签字：

　　公司法人签字：

　　签订日期：

　　签订日期：

　　签订地点：

居间的合同集锦 篇15

　　委托人(以下简称甲方)：

　　居间人(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。

　　第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。

　　第二条 甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。

　　第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。

　　甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。

　　第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。

　　第五条 乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

　　1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;

　　2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

　　第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。

　　第六条 本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　第七条 如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　日期：

居间的合同集锦 篇16

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购空调、冰箱等家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。

　　一、产品明细、数量、单价、金额见下表：

　　合同总价款为：_________

　　注：以上价格含运费。从合同总价款预留__元质量保证金，于20____年2月7日前付清。

　　二、交货地点：铁岭市新城区售楼处

　　交货时间：合同签订之日起50天之内

　　三、运输费用承担：由乙方承担

　　四、付款方式：合同签订后，空调产品甲方先付合同款的30%订金，货到指定交货地点时再交付合同款的`50%，剩余尾款在安装验收完毕10个工作日内付清。冰箱、热水器、浴霸、电磁炉、电水壶产品，签订合同后，甲方先付合同款的30%，货到指定地点时，甲方须一次性付清尾款。

　　五、验收标准、方法：包装完好，开箱100%合格。供方必须按照需方要求进行安装。

　　六、供方负责免费安装调试。在安装过程中员工的安全由供方负责、（空调原内外机连接管为挂机3米，如安装位置需要延长管道，需方需要另外支付加管费，挂机1P的__元/米，1。5P的__元/米，以最后测量为准。打孔费__元/个。）

　　七、此工程安装位置必须与合同签订位置相符，如分散安装，此工程作废。

　　八、违约责任：合同自签定日生效，违约方每一天按总货款的0。5%承担违约金；需方货款未付清前，实物所有权归供方所有。需方按国家有关法律规定，承担赔偿经济损失的责任。

　　九、解决合同的纠纷方式：本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。

　　十、其它事项：需方负责电源线到位及控制柜设备。

　　十一、保修期限：热水器包修叁年，空调整机免费包修陆年，其它产品包修壹年，终身维修。

　　十二、本合同一式两份，双方各持一份，本合同自签订日起至包修期满失效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

居间的合同集锦 篇17

　　甲方（委托人）：___________________

　　乙方（居间人）：___________________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、___________________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络

居间的合同集锦相关文章：