2025年设备采购合同

2025年设备采购合同（精选30篇）

2025年设备采购合同 篇1

　　合同编号：_________

　　工程名称：_________

　　买方(甲方)：_________

　　卖方(乙方)：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。第一条工程概况

　　1、建设单位：_________。

　　2、施工单位：_________。

　　3、工程名称：_________。

　　4、工程地点：_________。

　　5、运距：_________。

　　第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条供货数量及质量的验收确认

　　1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条价款结算及支付

　　1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_________种方式办理价款结算确认手续。

　　(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。

　　在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。

　　甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第

　　(1)种方式结算。

　　3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4、价款支付期限：_________本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

　　(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。

　　(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。

　　(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。

　　(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。

　　(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。

　　2、乙方义务

　　(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。

　　(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。

　　(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。

　　(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。

　　(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

　　第六条违约责任

　　1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。

　　2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　3、乙方未按合同约定履行义务的，应按_________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　4、_________。

　　第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_________种方式解决：

　　(1)向_________人民法院提起诉讼;

　　(2)向_________仲裁委员会申请仲裁。

　　第八条其他约定事项

　　1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。

　　2、_________。第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。

　　补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。

　　买方(签章)：_________

　　卖方(签章)：_________

　　住所：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　法定代表人：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　委托代理人：_________

　　委托代理人：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　现场联系人：_________

　　现场联系人：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　签订时间：_________

　　签订地点：_________

2025年设备采购合同 篇2

　　设备采购合同范本

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　(以下简称甲乙双方)

　　甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：

　　一、甲方从乙方购买如下设备

　　品名

　　规格

　　质保

　　数量

　　单价

　　总价

　　二、甲方付乙方货款计

　　小写：￥_______，大写：______________________元整。

　　三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。

　　四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________。

　　五、售后服务条款

　　1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。

　　2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。

　　六、违约条款

　　货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修)，如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。

　　七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______________

　　签字：______________

　　盖章：______________

　　时间：______________

　　地点：______________

　　乙方：______________

　　签字：______________

　　盖章：______________

　　时间：______________

　　地点：_____

2025年设备采购合同 篇3

　　(甲方)销售方：

　　(乙方)购货方：

　　甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经双方协商一致特签订本合同以便共同信守。

　　一、 需方采购产品如下：

　　二、 货物交付

　　1)供方货物按期送交到指定的地点，并派工程师到现场调试安装则属交付;

　　2)运输方式由甲方选择，运输费用由甲方承担。

　　三、 产品的'质量要求及验收方式

　　1)产品质量按国家药品监督管理局批准的企业产品标准执行;甲方需向乙方提供该产品相关合法证件。

　　2)甲方负责安装、调试至设备正常运转，届时乙方应立即派人员验收。如 在 天内未提出质量问题(以函件为据)则视质量合格;

　　3)乙方无故拒绝验收则视为合格;

　　4)甲方负责主机质保壹年(人为故障除外)，终身维修，故障报修响应时间为 小时。甲方每年 次到医院对主机进行例行保养维护。

　　四、 安装培训

　　1)安装前，用户需根据甲方工程师的指导，准备装机前的工作及场地选择;

　　2)甲方负责提供专业的设备操作使用培训。

　　五、 货款结算方式：

　　货款由乙方与甲方直接进行现金电汇结算，乙方不得向甲方之外的任何单位及个人支付货款，货款应直接汇至甲方指定银行帐户。

　　具体结算方式：

　　甲方收到定金后本合同则生效。乙方收到设备并在验收合格后1个工作日内付款人民币 万元整 ，余款人民币 元整 作为质保金，12个月内支付。

　　六、 违约责任

　　供方：

　　1)甲方交货时，如因产品与合同型号不符、质量不合格而造成供货延期，并给乙方带来实际损失，应向乙方偿付已付货款 的`违约金;

　　2)甲方因故确不能如期交货，应书面通知乙方逾期理由，取得乙方同意后，可不视为违约。

　　需方：

　　1)乙方非因产品型号有误、质量不合格或逾期供货之原因而退货，应向供方支付货款 的违约金，并承担因此而给甲方造成的实际损失;

　　2)乙方逾期付款的，以逾期款为额度，每月按 向供方偿付逾期违约金，直至款项全部付清。

　　本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，经双方盖章有效。合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均有权向人民法院起诉。 未尽事宜，另行协商解决、补充。

　　补充条款：乙方不得将本合同设备最终成交价告之第三方，如有违约，甲方将不提供所销设备的售后服务。

　　甲 方 乙 方

　　名 称： 名 称：

　　地 址： 地 址：

　　代理人： 代理人：

　　日 期：_______年______月______日 日 期：_______年______月______日

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户行： 开户行：

　　帐 号： 帐 号：

2025年设备采购合同 篇4

　　项目名称：

　　日 期： __年__月__日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 账户： 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 20__”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的'有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

2025年设备采购合同 篇5

　　采购方(甲方)：

　　供货方(乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就变频供水设备(设备组装成套)供应及安装以及相关的售后服务工作，本着真诚合作，互惠互利的原则，经双方友好协商，达成共识，签订下列合同条款，共同遵守。

　　一、同价款及其调整：

　　1、根据甲方要求的实际到货数量及包干的综合单价(见附表)结算。综合单价包含材料费、制作费、运输费、管理费、利润、税金、安装费、风险费及售后服务等与之相关的一切费用，一次性包干(产品名称、数量、价款见附表)。

　　2、合同价款的调整：因设备数量或型号规格调整，原合同中有相同规格、型号综合单价的，按合同综合单价结算;合同中无相同规格、型号的，由甲方签证认可。

　　二、付款方式

　　1、价款凭统一发票结算，设备到位安装调试完成，经甲方验合格，待工程综合验收合格，财政部门拨付工程款5日内结清设备款的95%，其余5%作为本次采购设备的质量保证金，在设备安全使用二年后支付(每次付款必须保证以电汇转账或支票的形式付款)。

　　2、乙方需交给甲方贰万元履约保证金，此款项在第一次付款时支付壹万元，安装调试完毕支付剩余的壹万元。

　　三、质量标准和保证

　　1、设备主机及各组件原产地生产厂家出厂标准、产品技术性能说明;

　　2、设计图纸载明标准

　　3、当地环境条件下正常使用寿命不少于20xx年(无大故障);

　　四、发货、验收的时间及地点

　　1、乙方负责将货物送到甲方工地现场，当现场达到适当的进货时间前，甲方应向乙方书面通知到达现场的时间、数量和型号规格，乙方组织发货、运输等相关事宜，并书面通知甲方产品到达现场的时间。货物送到汽车能到达地点，并由乙方负责卸货，经甲方验收(产品的规格型号、数量及外观质量等)。如甲方需调整供货数量，应在发货前7个工作日书面通知乙方，乙方须及时给予调整。

　　2、验收以确认产品本身质量为依据，在甲乙双方签字认可后进行结算;

　　3、乙方须向甲方提供产品合格证。

　　五、运输及装卸保险

　　1、货物在到场验收前，在运输途中发生损坏或短缺，由乙方负责;

　　2、乙方保证在确认货物因运输中发生损坏或短缺后，在甲方指定期限内给予调换和补齐缺件至符合产品质量要求为止。

　　六、质量保修期

　　1、乙方应保证其提供的货物符合甲方规定的质量、规格和性能，应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好，在乙方承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责，保证该机组能通过本地相关管辖政府部门的验收。若不能通过验收，乙方应向甲方交纳金额为合同价5%的罚金，甲方有权直接在货款中扣除。

　　2、乙方保证按ISO9001质量管理体系标准，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

　　3、乙方设备整机免费保修贰年，保修期自工程综合验收合格之日起算。

　　4、产品质量保证期内，乙方对由于产品设计，工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，并赔偿经济损失。

　　七、违约责任

　　1、产品质量责任

　　如乙方所供产品经检测不合格或不符合合同约定，乙方必须免费退、换产品，承担由此引起的一切费用，甲方有权在支付货款时直接扣除乙方应承担的各类费用。

　　2、违约赔偿

　　除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定支付违约金。

　　(1)乙方必须在合同约定供货期内供货，如供货延误，乙方必须承担500元/天的工期延误费用，供货延误10天以上甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的经济损失：

　　(2)若乙方部分不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款总值的30%计取;若乙方全部不能交货，按合同总价的30%计取违约金，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的所有经济损失;

　　(3)甲方无正当理由延期付款超过18天，按延期付款额的0.05%/天计算违约金。经甲乙双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。

　　3、侵权责任

　　乙方应保证甲方及业主在使用本合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权，商标权，工业设计权的指控。否则，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方全部损失。甲方保证购买乙方的供水设备不转让，否则，应承担给乙方造成的损失。

　　八、合同修改

　　1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书;

　　九、合同解除

　　甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除合同或部分合同。

　　1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的时期内交付全部或部分产品;

　　2、乙方未能履行合同规定的其他义务;

　　在甲方提出解除或终止部分合同的情况下并不解除乙方对已执行部分合同应承担的责任，乙方应继续执行合同中未被解除或终止的部分。

　　十、争议解决

　　凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，向项目所在地法院申请诉讼。

　　十一、适用法律

　　本合同按照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律进行解释。

　　十二、合同生效

　　1、合同在双方签字盖章后生效;

　　2、本合同壹式肆份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　十三、其他约定事项：

　　1、在合同执行过程中，若需对合同进行修改或补充，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(章)

　　法定代表人：

　　乙方(章)

　　法定代表人：

　　日期：

2025年设备采购合同 篇6

　　甲方：________(购货方)

　　乙方：________(配送方)

　　为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的办公设备购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：

　　一、采购产品及其价格

　　甲方通过方式后，决定向乙方采购一批办公设备(配置详情及相关售价详见附件)，含电脑、打印机、传真机和一体机等办公设备，合同总价为元(大写：________元整)。

　　二、产品的验收、售后服务及质保

　　1.双方协定的合同价格包含所有设备的运输、安装、调试、检验及售后服务、税金等一切费用。

　　2.乙方按附件要求提供的电脑、打印机、传真机、一体机和数码相机等办公设备应为真品，并保证三包，硬件必须为原厂原装。为保证乙方所使用的产品非串货、拼货，验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件。

　　3.乙方提供的所有办公设备均进行实物验收，安装完毕后再进行整体验收，使设备能够正常工作，不出现由于配件不兼容出现的硬、软件问题。安装过程中涉及的所有辅材，包括多用插座、电源线、等均由乙方免费提供。甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格，确认无误后，在销售单上签字。

　　4.甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，负责联系厂家，履行各产品相关的三包规定。其中，对于电脑设备，乙方需要免费提供一年的软件系统维护。

　　5.如因战争、台风、洪水、地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。

　　三、货款结算

　　1.合同签署后，乙方需要向甲方缴纳履约金元(大写：元整)。待合同履行完毕10个工作日内，甲方应全数退还乙方。

　　2.乙方应在合同签订7日内备齐所有设备，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕10个工作日内，甲方将全部货款元(大写：元整)一次性支付给乙方。

　　四、合同的补充、变更与解除

　　1.本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2.在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。

　　五、适用法律及合同争议解决

　　1.本合同适用中华人民共和国法律。

　　2.凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

　　六、合同的生效及合同份数

　　本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：________

　　乙方(盖章)：________

　　________年________月________日

2025年设备采购合同 篇7

　　甲方（买方）：

　　乙方（卖方）：

　　1、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，在平等互利、协商一致地基础上，买方同意再约定期内向卖方购买同时卖方同意授予买方以下产品：乙方的应标文件及谈判文件将作为本合同的附件并具有同等效力。

　　2、交付期乙方在接到甲方交货通知后的24小时内需向甲方提供上述产品，逾期将按照第7条规定执行。

　　3、运输和验收

　　3.1乙方确保本产品安全无损地运抵甲方指定现场，并承担相应的运费、保险费等费用。

　　3.2甲方对产品负责开包清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在当天，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理设施，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　4、伴随服务

　　4.1乙方应提供本产品的各类认证证明、质量保证文件、授权代理书和服务指南等，这些文件应随同合同一起交至甲方。

　　4.2乙方还应提供下列服务：

　　（1）本产品的现场安装或演示

　　（2）如果需要，乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行本产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划。

　　5、质量保证及售后服务

　　5.1乙方应保证所供产品是在本年度生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果其质量或规格与合同不符，或证实其是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后2天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

　　5.2市内供应商响应时间≤1小时，到场时间≤4小时（不可抗拒力量下除外）。

　　6、特别约定

　　6.1甲乙双方必须严格遵守国家法律、规定和相关的政策，诚实守信，严格执行供需双方确定的合同。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。乙方不得向甲方工作人员送“红包”，如遇甲方工作人员提出索要好处费等违规要求，乙方应坚决予以拒绝。

　　6.2乙方不可擅自接收甲方除资产管理部以外的临床科室及个人订单，否则甲方将退货并取消其在甲方的继续供应权。

　　6.3所有物品价格如有价格变动，包括物价信息发生变更，乙方应主动及时通知甲方。

　　反之，乙方将承担由于未及时通知甲方而造成相关损失的所有赔偿。

　　7、索赔条款

　　7.1甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

　　7.2连检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

　　7.

　　2.1同意甲方退货并将全额货款退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

　　7.

　　2.2根据本产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低本产品的价格。

　　7.

　　2.3乙方应在接到使用单位通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换由缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

　　7.4如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务（不可抗拒力量下除外），甲方可从乙方的质量保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每日迟交的合同价的百分之一（

　　1.0％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十（10％），一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

　　7.5乙方应保证甲方和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

　　8、争端的解决双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

　　9、合同生效

　　9.1本合同在甲、已双方签字盖章后，约定期内有效。

　　9.2本合同一式贰份，以中文书就，签约双方各执一份，具有相同的法律效应。

　　9.3本合同有效期自签订之日起至签订当年____月____日结束。

　　10、合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

　　10.1认证证书

　　10.2授权证明

　　10.3技术标准

　　甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人或授权委托人

　　法定代表人或授权委托人日期：日期

2025年设备采购合同 篇8

　　甲方：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　地址：

　　邮编：

　　电话:

　　传真:

　　甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款：

　　一、 采购概况

　　1、 采购名称： 电脑及办公设备采购

　　2、 送货地点： 甲方指定

　　3、 送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。

　　二、 采购内容

　　乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。

　　三、采购明细

　　现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：

　　略

　　四、 供货期限

　　供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。

　　五、质量要求

　　乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。

　　七、售后服务

　　乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。

　　八、 付款方式

　　甲方向乙方共计应支付人民币陆万陆仟陆佰元整(￥66,600元整)，付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的`货款(即rmb￥66,600元整)。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。

　　九、双方责任

　　1. 甲方：

　　甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。

　　2. 乙方：

　　乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密的工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。

　　十、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1. 若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千份之五作为滞纳金,以此类推;若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上，乙 方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金;

　　2.乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　3. 合同签约地： 广州

　　4. 如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省__市有管辖权的法院提请诉讼。

　　5. 其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6. 合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称(盖公章)： 乙方单位名称 (盖公章)：

　　签约代表： 签约代表：

　　签署日期： 签署日期：

2025年设备采购合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

　　一、设备名称、型号、数量和价格

　　二、设备详细配置清单见附件。

　　三、付款方式：预付 %,设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告后付 %,6个月后付 %,余款一年内付清。

　　四、 交货期：合同签定之日起 天之内货物运抵医院。

　　五、 交货地点：江苏省泰兴市人民医院。

　　六、 质保期：上述设备免费保修 年;保修期外乙方对本设备终身负责维修。

　　七、 资质、质量要求及技术标准：

　　1.特别提醒条款：

　　a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效;

　　b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致;

　　c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

　　d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致;

　　e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

　　2.乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

　　3.乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

　　4.乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　____年____月____日____年____月____日

2025年设备采购合同 篇10

　　采购方(甲方)：

　　供货方(乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就变频供水设备(设备组装成套)供应及安装以及相关的售后服务工作，本着真诚合作，互惠互利的原则，经双方友好协商，达成共识，签订下列合同条款，共同遵守。

　　一、同价款及其调整：

　　1、根据甲方要求的实际到货数量及包干的综合单价(见附表)结算。综合单价包含材料费、制作费、运输费、管理费、利润、税金、安装费、风险费及售后服务等与之相关的一切费用，一次性包干(产品名称、数量、价款见附表)。

　　2、合同价款的调整：因设备数量或型号规格调整，原合同中有相同规格、型号综合单价的，按合同综合单价结算;合同中无相同规格、型号的，由甲方签证认可。

　　二、付款方式

　　1、价款凭统一发票结算，设备到位安装调试完成，经甲方验合格，待工程综合验收合格，财政部门拨付工程款5日内结清设备款的95%，其余5%作为本次采购设备的质量保证金，在设备安全使用二年后支付(每次付款必须保证以电汇转账或支票的形式付款)。

　　2、乙方需交给甲方贰万元履约保证金，此款项在第一次付款时支付壹万元，安装调试完毕支付剩余的壹万元。

　　三、质量标准和保证

　　1、设备主机及各组件原产地生产厂家出厂标准、产品技术性能说明;

　　2、设计图纸载明标准

　　3、当地环境条件下正常使用寿命不少于20xx年(无大故障);

　　四、发货、验收的时间及地点

　　1、乙方负责将货物送到甲方工地现场，当现场达到适当的进货时间前，甲方应向乙方书面通知到达现场的时间、数量和型号规格，乙方组织发货、运输等相关事宜，并书面通知甲方产品到达现场的时间。货物送到汽车能到达地点，并由乙方负责卸货，经甲方验收(产品的规格型号、数量及外观质量等)。如甲方需调整供货数量，应在发货前7个工作日书面通知乙方，乙方须及时给予调整。

　　2、验收以确认产品本身质量为依据，在甲乙双方签字认可后进行结算;

　　3、乙方须向甲方提供产品合格证。

　　五、运输及装卸保险

　　1、货物在到场验收前，在运输途中发生损坏或短缺，由乙方负责;

　　2、乙方保证在确认货物因运输中发生损坏或短缺后，在甲方指定期限内给予调换和补齐缺件至符合产品质量要求为止。

　　六、质量保修期

　　1、乙方应保证其提供的货物符合甲方规定的质量、规格和性能，应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好，在乙方承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责，保证该机组能通过本地相关管辖政府部门的验收。若不能通过验收，乙方应向甲方交纳金额为合同价5%的罚金，甲方有权直接在货款中扣除。

　　2、乙方保证按ISO9001质量管理体系标准，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

　　3、乙方设备整机免费保修贰年，保修期自工程综合验收合格之日起算。

　　4、产品质量保证期内，乙方对由于产品设计，工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，并赔偿经济损失。

　　七、违约责任

　　1、产品质量责任

　　如乙方所供产品经检测不合格或不符合合同约定，乙方必须免费退、换产品，承担由此引起的一切费用，甲方有权在支付货款时直接扣除乙方应承担的各类费用。

　　2、违约赔偿

　　除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定支付违约金。

　　(1)乙方必须在合同约定供货期内供货，如供货延误，乙方必须承担500元/天的工期延误费用，供货延误10天以上甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的经济损失：

　　(2)若乙方部分不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款总值的30%计取;若乙方全部不能交货，按合同总价的30%计取违约金，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的所有经济损失;

　　(3)甲方无正当理由延期付款超过18天，按延期付款额的0.05%/天计算违约金。经甲乙双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。

　　3、侵权责任

　　乙方应保证甲方及业主在使用本合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权，商标权，工业设计权的指控。否则，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方全部损失。甲方保证购买乙方的供水设备不转让，否则，应承担给乙方造成的损失。

　　八、合同修改

　　1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书;

　　九、合同解除

　　甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除合同或部分合同。

　　1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的时期内交付全部或部分产品;

　　2、乙方未能履行合同规定的其他义务;

　　在甲方提出解除或终止部分合同的情况下并不解除乙方对已执行部分合同应承担的责任，乙方应继续执行合同中未被解除或终止的部分。

　　十、争议解决

　　凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，向项目所在地法院申请诉讼。

　　十一、适用法律

　　本合同按照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律进行解释。

　　十二、合同生效

　　1、合同在双方签字盖章后生效;

　　2、本合同壹式肆份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　十三、其他约定事项：

　　1、在合同执行过程中，若需对合同进行修改或补充，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方(章)

　　法定代表人：

　　乙方(章)

　　法定代表人：

2025年设备采购合同 篇11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据有关规定和按照学项目谈判要求以及乙方的报价等，为了更进一步明确双方的责任，维护双方的合法利益，经双方协商一致签订以下合同。

　　一、合同金额（人民币）：_________大写_________小写

　　二、所供品种、规格/型号、材质、数量、价格见附表。

　　三、合同履行保证金：乙方投标保证金自供货合同签订后自动转为合同履行保证金，待合同顺利履行完成后十个工作日内全额无息退还。四、交货地点：

　　五、供货时间：_________年_________月_________日。

　　六、产品质量及包装标准：乙方提供的产品必须符合与投标所提供的样品质量一致。

　　七、运输方式及费用：由乙方负责运输，运费及装卸费由乙方承担。

　　八、供货验收：乙方按甲方要求的时间地点进行供货，由甲方组织相关单位对超市设备在质量、规格、材质等方面进行供货验收，并签字确认。

　　九、付款方式：经甲方验收合格后十五个工作日内付合同总价款90%，剩余10%在质保期满后十个工作日内付清。同时，在结付账款时要求乙方提供以下资料：

　　1、中标通知书；

　　2、供货验收单；

　　3、采购合同；

　　4、正规统一的税务发票。

　　十、甲方的权利与义务：

　　1、甲方有权根据采购要求及国家标准对乙方的产品质量、售后服务等进行监督检查；

　　2、甲方要求乙方在确认供货合同签订及供货安装过程中，若市场价格出现变动，供货价格保持原价格不变；

　　3、乙方向甲方提供的。产品质量、外形感观等与乙方投标时所报规格、品牌、材质不一致时，甲方有权要求乙方及时退、换，其给甲方造成损失的由乙方承担；

　　4、若乙方有下列情形之一，甲方有权扣除相应的合同履行保证金作为违约金收归甲方所有﹙履行保证金的扣除不影响乙方履行本合同规定的各项义务﹚，或终止合同并取消乙方的'供货资格：

　　（1）乙方违反甲方采购要求，并受到使用单位投诉达到3次以上；

　　（2）乙方超过合同规定价格，收取额外费用者；

　　（3）乙方未按合同约定的各项条款向甲方交货或超过约定时间三天以上交货者；

　　（4）乙方违反合同约定，在甲方同意其纠正的，在规定期限内仍未能纠正者；

　　5、在乙方完成合同所有条款的情况下，甲方应如期支付货款给乙方。

　　6、甲方若不能按时付款，超过约定付款时间15个工作日，乙方有权收回向甲方售出的超市设备。

　　十一、乙方的权利和义务；

　　1、乙方应严格执行国家法律法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益；

　　2、在具体供货履行时，乙方须按照要求的供货期限、交货地点供货并做好相关服务工作；

　　4、乙方所供应的设备均应有合格证书或出厂检测报告，符合国家行业标准，满足甲方方的采购要求；

　　5、乙方应保证所提供超市设备质量、规格、材质和品牌应与乙方投标时报价表所填报的一致；

　　6、乙方因保证所供设备是全新的、未使用过的原装合格正品；

　　7、乙方须按甲方要求的供货期限、交货地点和品种数量、质量、规格供货；

　　8、若所供设备出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担；

　　9、乙方应主动接受甲方的监督检查，做到诚实守信。

　　10、乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣，一经发现，甲方可立即全面终止合同，并没收履约保证金，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

　　十二、售后服务：

　　1、乙方所供设备质保期为壹年，质保期满后乙方需同甲方商议并签订售后服务协议。

　　2、乙方所供设备在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内响应，换，并承担调换的费用；如乙方两次调换仍不能达到质量标准和甲方的使用要求，视作乙方未能按时交货，甲方方有权追究乙方的违约责任；

　　3、乙方须指派人定期联系售后服务事宜。

　　十三、合同生效：

　　1、供需双方对本合同条款都已充分理解并无任何疑义。

　　2、本合同经供需双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。

　　十四、合同解除的其他情形：

　　本合同在下述情形下可以予以解除

　　1、乙方方在合同执行过程中出现重大质量问题的；

　　2、双方协商一致解除本合同；

　　3、由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行没有必要，双方均可要求解除合同。合同签订双方依据本合同的权利义务终止，但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除应不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外，引起合同解除的是由一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失；

　　4、一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能解决，根据合同约定的情形守约方可以通知对方合同终止履行。

　　5、乙方向甲方提供任何形式的回扣；

　　6、本合同正常履行完毕。

　　十五、争议解决办法：

　　1、因供货质量问题发生争议，由或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。

　　2、在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议，供需双方应通过友好协商的办法进行解决，如解决不了，则申请向人民法院提起诉讼解决。

　　十六、补充条款：质量技术监督局

　　十七、其它：

　　1、如有未尽事宜。由双方依法订立补充合同。

　　2、本合同一式份，由甲方执份，乙方执附件：《设备采购品种、规格、材质、数量、价格表》

　　甲方（公章）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日

2025年设备采购合同 篇12

　　甲方（即买方）：

　　乙方（即卖方）：

　　签定地点：

　　签定时间： 年 月 日

　　本着平等互利，诚实信用、双方自愿的原则，甲乙双方在协商一致的基础上就此次买卖活动签订本合同，共同遵守。

　　一、本合同涉及的产品内容、数量及金额：

　　二、交货时间、方式及地点：

　　1、交货时间：合同签订后 15 工作日内。

　　2、交货地点：甲方指定地点。（或双方约定详细交货地点为： 甲方办公驻地 。）

　　3、交货方式：由乙方将以上产品送至合同约定的交货地点。

　　三、付款方式和期限：

　　甲方收货确认后，在乙方开具发票后一个月内，甲方以银行电汇或支票方式向乙方支付全部货款，共计：（大写： ___元整）。

　　四、质量要求和技术标准

　　乙方保证向甲方提供的所有产品均为原装正品，产品质量要求按原生产厂质量标准，产品技术标准以附随货物提供的.用户手册或产品使用说明书为准。

　　五、运输方式、费用的承担及所有权、风险转移：

　　1、由乙方负责将货物运输（或托运）至交货地点，运费由乙方承担。

　　2、货物到达合同约定或甲方指定交货地点，甲方签收后，货物毁损、灭失的风险即由乙方转移到甲方承担。

　　3、甲方未全部支付货款前货物的所有权仍属于乙方。

　　六、收货确认、安装以及提出异议期限

　　1、收货确认：甲方的签收人应在收到货物的同时，对到货产品进行清点、检查、核对：若货物与合同所示无误，包装完好，甲方的签收人应在《收货确认书》上签字盖章确认，并交付给乙方作为交货完成的有效证明；若货物与合同所示产品的型号、规格、数量和质量不符合规定，需在三个工作日内向乙方提出书面异议，并妥善保管所有货物（含包装原件、包装内配件及说明书等），由乙方自行负责收回货物。若甲方收到货后三个工作日内未签字确认也未向乙方作出产品有误有损的书面通知，则视同甲方已默认签收并交货完成。

　　2、安装调试：视甲方的要求，乙方应提供安装调试，调试完后甲乙双方共同验收。

　　七、技术支持和售后服务

　　1、所有产品的保修条款，均以生产厂商提供的用户手册或产品说明书为准。

　　2、乙方协助生产厂商严格按厂方标准对甲方提供技术支持和售后服务。

　　八、违约责任

　　1、乙方逾期交货，每逾期一日，乙方需向甲方缴纳未交货物总金额千分之三的违约金。若乙方逾期一个月仍未能交货，甲方有权取消定货。

　　2、甲方逾期付款，每逾期一日，甲方需向乙方缴纳未付款总金额千分之三的违约金。若逾期一个月仍未支付完货款，乙方有权收回所供货物。

　　九、不可抗力

　　乙方对于不可抗力因素（如：战争、火灾、洪水、台风、地震或其它人力不可抗拒之事件）造成的交货延期不负责任。不可抗力因素可能出现在货运及运输过程中，出现上述现象后，乙方应立即通知甲方，并提供相关合理证明资料，就合同条款履行受影响的部分进行协商。不可抗力事故持续超出十天，甲方有权取消合同。

　　十、争议的解决

　　在履行本合同中如发生争议，甲乙双方应本着互让互谅之原则协商解决。若协商无法解决，任意一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十一、其它事项

　　1、本合同一式 肆 份，经甲乙双方代表签字并加盖公章后即生效。甲乙双方各执两份，同等效力，共同遵守。

　　2、与本合同有关的产品说明书，质保书及规格，型号标识均是本合同附件，与本合同一并生效。

　　3、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，双方可以补充协议或其它书面形式另行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。补充协议中的条款若与本合同中的相应条款发生冲突，则以补充协议为准。

　　4、除本合同规定的情况或经双方共同协定或以法律规定之外，双方不得以任何理由解除或随意变更本合同。

　　采购单略

　　甲方：

　　单位名称：

　　地址：

　　电话：

　　日期：

　　乙方：

　　单位名称：

　　地址：

　　电话：

　　日期：

2025年设备采购合同 篇13

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　经过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》有关规定、实施条例及管理办法，经双方协商一致，签订本合同并严格履行。

　　根据甲乙双方协商达成的协议，乙方为甲方提供所需商品及相关服务，具体内容如下：

　　一、货品型号、配置及目前参考价格（见附件一）。

　　二、订单、交货及验收方式

　　1.甲方每次提货均通过订货单确认；（盖章生效）。

　　2.乙方在收到订货单后一个工作日内需对甲方订货单做出确认；如果因第三方原因或不可抗力影响交货期，需在一个工作日内通知甲方；

　　3.乙方受理订货单后必须在三个工作日内在甲方指定交货地点交货；

　　4.甲乙双方共同验收，乙方应开箱检验，正确调试，核对产品商标、型号和编号，提供三包凭证，有效发票，甲方在交货签收单上签字盖章交给乙方。

　　三、价格

　　1.双方的成交价格为甲方指定交货地点的到岸价，从乙方到交货地点的运费由乙方承担，在甲方收到并对产品确认前的货物风险由乙方承担。

　　2.在合同执行过程中若机型或配置发生变化，则以机型的替代型号或新配置为采购对象继续执行本合同，价格重新议定。

　　3.在合同签订后，甲方如需要更改配置，双方再协商新的交货日期，如双方在价格上不能谈妥，可解除合同，双方不必承担违约责任。

　　4.价格要根据市场情况即时更新，每季度检讨一次。每个季度第一个月的2个工作日内，由甲乙双方再次根据市场实际价格确定各配置电脑的参考价。

　　四、服务条款

　　1.整机一年质保，以国家相关部门发布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》为准执行三包政策，具体见附件 (二)（三）（四）。

　　2.硬件提供一年内免费上门服务，报修至

2025年设备采购合同相关文章：